# Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Московской области «Инвестиционный портал Московской области» в части создания подсистемы «Подбор недвижимости» и подсистемы «Чат-бот»

- Номер: 0348200026926000005 (44-ФЗ)
- Заказчик: МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- НМЦК: 16 033 333,34 ₽
- Подача заявок до: 20.10.2026
- Карточка ЕИС: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0348200026926000005

**Требование к опыту:** Опыт не нужен
**Суть:** Создать в составе действующего портала «Инвестиционный портал Московской области» две новые подсистемы: «Подбор недвижимости» (ИИ-поиск объектов по карте, сравнение, заявки) и «Чат-бот» (ИИ-диалог по мерам поддержки и инвестиционным возможностям). Нужна интеграция с существующей базой объектов недвижимости, картой и ЕСИА через подсистему информационного взаимодействия портала.
**Тип проекта:** Новое + поддержка
**Сроки:** 6 этапов по календарному плану (таблица 14 п.5.1 ТЗ), начало — с даты заключения контракта: этап 1 (проектная документация) — 10 раб. дней; этап 2 (исходный код, компиляция, дистрибутив, документация) — 20 раб. дней с завершения этапа 1; этап 3 (пусконаладочные работы) — 10 раб. дней; этап 4 (опытная эксплуатация) — 10 раб. дней; этап 5 (доработка ПО по итогам опытной эксплуатации) — 10 раб. дней; этап 6 (приёмочные испытания, ввод в эксплуатацию) — 10 раб. дней; после каждого этапа у заказчика 5 раб. дней на приёмку; срок подачи заявок до 20.10.2026
**Оплата:** цена контракта твёрдая, по этапам (приложение 2 к контракту); аванс не предусмотрен (п.2.10 проекта контракта); оплата после подписания документа о приёмке по этапу за вычетом удержанных неустоек (штрафов, пеней)
**Гарантия:** 6 месяцев с даты подписания документа о приёмке по последнему (6-му) этапу календарного плана; в гарантийный срок — устранение дефектов не более 10 раб. дней, восстановление работоспособности после сбоев не более 3 календарных дней, бесплатные консультации; обновления ПО — в течение 5 лет с момента подписания акта приёма-передачи прав без доплаты
**Права на результат:** исключительные права на все результаты (программы, базы данных, ноу-хау) переходят субъекту РФ в лице заказчика; исходный код и документация передаются в объёме, достаточном для развития без привлечения подрядчика
**Только СМП/СОНКО:** нет
**Очное присутствие:** Неясно
**Про присутствие:** место выполнения работ указано в приложении 2 к контракту, которого нет в выгрузке; в доступном тексте ТЗ и проекта контракта прямого требования о личном присутствии не найдено
**Можно ли сразу:** С условиями
**Пояснение:** нужно получить доступ к данным существующей системы и изучить её интеграции (карта, ЕСИА); если исполнитель не СМП — обязательное привлечение субподрядчиков-СМП на 90% цены
**Существующая система:** ГИС Московской области «Инвестиционный портал Московской области» (существующая база объектов недвижимости, карта, подсистема информационного взаимодействия, интеграция с ЕСИА)
**Как выбирают:** электронный аукцион (44-ФЗ) — победитель по наименьшей цене
**Сложность:** high
**Комментарий:** интересный проект (ИИ-поиск, чат-бот), но требует интеграции с чужой существующей системой, доступа к её данным и большого обеспечения контракта (4,81 млн ₽)

## Признаки заточки под исполнителя: 15% (низкий)
Низкий уровень. Единственный признак — очень сжатый календарный план: проектирование и разработка двух ИИ-подсистем укладываются примерно в 6 недель. Других признаков нет: аукцион без критериев опыта, доступ к данным и исходникам заказчик предоставляет по запросу, брендов без эквивалента не найдено.
- exec_too_short (+15): «С даты заключения Контракта по 10 (десятый) рабочий день С момента предоставления результата работ по этапу по 5 (пятый) рабочий день С даты завершения этапа 1 по 20 (двадцатый) рабочий день» — Технический проект по двум подсистемам — за 10 рабочих дней, разработка обеих (ИИ-подбор по карте, сравнение, заявки, кабинет сотрудника, ИИ-чат-бот, интеграции с БД объектов, картой и ЕСИА) с полной рабочей документацией — за 20 рабочих дней. По грубой оценке это 8–12 человеко-месяцев: реально только большой командой или при готовом решении. [docs/0348200026926000005/ТЗ_Подбор_недвижимости_и_Чат_бот_v_1_0 (1).pdf]
Возможные честные причины: ТЗ прямо допускает «разработку или адаптацию» ПО, то есть можно взять готовые компоненты; сжатые сроки типичны для конца бюджетного года.

## Что сделать
- подсистема «Подбор недвижимости»: ИИ-поиск объектов по карте, фильтры, сравнение, личный кабинет, отправка заявок
- подсистема «Чат-бот»: ИИ-диалог по мерам поддержки бизнеса и инвестиционным возможностям
- личный кабинет ответственного сотрудника (статистика, управление формами заявок, фильтрами и доступностью объектов)
- интеграция с существующей БД объектов недвижимости, картой и ЕСИА (Госуслуги) через подсистему информационного взаимодействия портала
- проектная и рабочая документация, передача исходных кодов и сценариев сборки/развёртывания
- демонстрация компиляции, сборки дистрибутива и установки при приёмке

## Платформа и технологии
- PostgreSQL (пример СУБД в ТЗ)
- ЕСИА (Госуслуги)
- ИИ/машинное обучение для поиска и чат-бота

## Допуски, пропуска, режим
- доступ к БД объектов недвижимости, мер поддержки и исходному коду системы — по запросу на email mipn_tech@mosreg.ru, предоставляется в течение 5 рабочих дней
- не позднее 5 рабочих дней после заключения контракта — передать заказчику список работников (своих и субподрядчика) для удалённого доступа и график их работы; обеспечить защищённое подключение, крипто-защиту каналов, защиту почты от фишинга, защищённый файлообмен, управление уязвимостями
- если исполнитель не СМП/СОНКО — обязан привлечь субподрядчиков из числа СМП/СОНКО на 90% цены контракта

## Штрафы и риски
- обеспечение заявки 160 333,33 ₽
- обеспечение исполнения контракта 4 810 000 ₽ (≈30% цены)
- обязательное привлечение СМП-субподрядчиков на 90% цены, если исполнитель не СМП
- при неустранении недостатков — односторонний отказ заказчика от контракта

_Выжимка сделана автоматически по документам закупки; юридически значимы только сами документы (файлы в папке «Документы» и текст в 01_ТЕКСТ_ВСЕХ_ДОКУМЕНТОВ.txt)._


# ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТОВ

=== ФАЙЛ: ТЗ_Подбор_недвижимости_и_Чат_бот_v_1_0 (1) | docs/0348200026926000005/ТЗ_Подбор_недвижимости_и_Чат_бот_v_1_0 (1).pdf
Приложение 5 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № _________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(описание объекта закупки)
на выполнение работ по развитию государственной информационной системы
Московской области «Инвестиционный портал Московской области» в части
создания подсистемы «Подбор недвижимости» и подсистемы «Чат-бот»
2026
2
Содержание
1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ............................................................................................ 3
2. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ.....................................................................................................................8
3.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ..............................14
4.
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ.............................................................................15
5.
СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ПОДСИСТЕМ.......53
6.
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПОДСИСТЕМ....60
7.
ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ПОДСИСТЕМ...................................60
8. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ ПОДГОТОВКИ
ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ ПОДСИСТЕМ В ДЕЙСТВИЕ.........61
9.
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ..................................................61
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА..............................................................61
11. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ............................................................................62
3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Полное наименование государственной информационной системы
и ее сокращенное наименование
Полное наименование системы – Государственная информационная система
Московской области «Инвестиционный портал Московской области» (далее –
Система).
Сокращенное наименование системы – ГИС «Инвестиционный портал
Московской области».
1.2 Сведения о государственном Заказчике
Государственный заказчик: Министерство инвестиций, промышленности
и науки Московской области (далее – Заказчик).
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1
Телефон: +7 (498) 602-06-04
Электронная почта: mii@mosreg.ru
1.3 Основания для выполнения работ
Основания для выполнения работ указаны в Таблице 1.
Таблица 1 – Основания для выполнения работ
№ п/п
Наименование документа
Реквизиты документа
1
Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 20172030 годы»
от 09.05.2017 № 203
2
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
3
Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах
по предоставлению национального режима при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
от 23.12.2024 № 1875
4
Постановление Правительства Российской Федерации «О
требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся
в их базах данных информации»
от 06.07.2015 № 676
5
Федеральный закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»
от 27.07.2006 № 149-ФЗ
6
Закон Московской области «О государственных информационных
от 10.07.2009
4
№ п/п
Наименование документа
Реквизиты документа
системах Московской области и обеспечении доступа к
содержащейся в них информации»
№ 80/2009-ОЗ
7
Постановление Правительства Московской области «О порядке
взаимодействия при осуществлении закупок для государственных
нужд Московской области и муниципальных нужд»
от 27.12.2013 № 1184/57
8
Постановление Правительства Московской области «О создании
государственной информационной системы Московской области
«Инвестиционный портал Московской области»
от 19.10.2022 № 1161/31
9
Постановление Губернатора Московской области «Об
утверждении Порядка учета и регистрации информационных
систем на территории Московской области, выдачи свидетельства
о регистрации информационных систем на территории
Московской области в Реестре информационных систем
Московской области и ведения Реестра информационных систем
Московской области»
от 30.01.2025 № 25-ПГ
10
Постановление Правительства Московской области «О развитии
(модернизации) государственной информационной системы
Московской области «Инвестиционный портал Московской
области» и внесении изменений в Положение о государственной
информационной системе Московской области «Инвестиционный
портал Московской области»
от 16.04.2026 № 414-ПП
11
Постановление Правительства Российской Федерации
«О мерах по предоставлению национального режима при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»
от 23.12.2024 № 1875
1.4 Сроки выполнения работ
Начало выполнения работ – с даты заключения Контракта.
Окончание выполнения работ – в соответствии со сроками, указанными
в Календарном плане (п. 5.1 настоящего Технического задания).
Работы могут быть выполнены Подрядчиком досрочно по согласованию с
Заказчиком.
1.5 Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ
Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета Московской
области, предусмотренных «Мероприятием 05.16. Создание, развитие и эксплуатация
(сопровождение и техническая поддержка) ведомственных информационных систем
для реализации полномочий Министерства инвестиций, промышленности и науки
Московской области» подраздела 6.1 «Перечень мероприятий подпрограммы
5
2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы
цифровой экономики Московской области» государственной программы Московской
области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы, утвержденной постановлением
Правительства Московской области «О досрочном прекращении реализации
государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье»
на 2018 - 2024 годы и утверждении государственной программы Московской области
«Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 года» от 04.10.2022 № 1059/35 (подробнее
в Таблице 2).
Таблица 2 – Источники финансирования работ
Источник
№
финансирован
п/п
ия
1
Бюджет
Московской
области 2026
г.
Наименование и
реквизиты
Программы
(подпрограммы)
Государственная
программа
Московской
области
«Цифровое
Подмосковье» на
2023–2030 годы»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Московской
области от
04.10.2022
№1059/35.
Подпрограмма 2
«Развитие
информационной
и
технологической
инфраструктуры
экосистемы
цифровой
экономики
Московской
области».
Номер
мероприятия в
подпрограмме
Мероприятие
05.16 «Создание,
развитие и
эксплуатация
(сопровождение и
техническая
поддержка)
ведомственных
информационных
систем для
реализации
полномочий
Министерства
инвестиций,
промышленности
и науки
Московской
области»,
подраздела 6.1
государственной
программы
Московской
области
«Цифровое
Подмосковье» на
2023–2030 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства
Московской
Код бюджетной
классификации
КБК 859–
04121520500610246;
КОСГУ 320
Код
по Общероссийскому
классификатору
продукции по видам
экономической
деятельности
ОКПД2 62.01.11.000 –
Услуги по
проектированию
и разработке
информационных
технологий для
прикладных задач
и тестированию
программного
обеспечения;
КОЗ2:
21.205.04.02.01.01.002 –
Разработка, развитие
(доработка
и модернизация)
специального
программного
обеспечения прикладных
систем.
6
Наименование и
Источник
№
реквизиты
финансирован
п/п
Программы
ия
(подпрограммы)
Номер
мероприятия в
подпрограмме
Код бюджетной
классификации
Код
по Общероссийскому
классификатору
продукции по видам
экономической
деятельности
области от
04.10.2022
№1059/35.
2
Бюджет
Московской
области 2027
г.
Государственная
программа
Московской
области
«Цифровое
Подмосковье» на
2023–2030 годы»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Московской
области от
04.10.2022
№1059/35.
Подпрограмма 2
«Развитие
информационной
и
технологической
инфраструктуры
экосистемы
цифровой
экономики
Московской
области».
Мероприятие
05.16 «Создание,
развитие и
эксплуатация
(сопровождение и
техническая
поддержка)
ведомственных
информационных
систем для
реализации
полномочий
Министерства
инвестиций,
промышленности
и науки
Московской
области»,
подраздела 6.1
государственной
программы
Московской
области
«Цифровое
Подмосковье» на
2023–2030 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства
Московской
области от
04.10.2022
№1059/35.
1.6 Перечень сокращений
Таблица 3 – Перечень сокращений
КБК 859–
04121520500610246;
КОСГУ 320
ОКПД2 62.01.11.000 –
Услуги по
проектированию
и разработке
информационных
технологий для
прикладных задач
и тестированию
программного
обеспечения;
КОЗ2:
21.205.04.02.01.01.002 –
Разработка, развитие
(доработка
и модернизация)
специального
программного
обеспечения прикладных
систем.
7
Сокращение
Расшифровка
АРМ
Автоматизированное рабочее место
ГОСТ
Государственный стандарт
ЕСИА
Единая система идентификации и аутентификации
ЕИТО
Единая инфраструктура технологического обеспечения Московской области
ПО
Программное обеспечение
СПО
Специальное программное обеспечение – программа для ЭВМ, создаваемая в
рамках создания или развития Системы, в том числе, посредствам настройки
(адаптации) программного обеспечения, принадлежащего третьим лицам или
Подрядчику
СУБД
Система управления базами данных
ТЗ
Техническое задание
ТО
Техническое обслуживание
1.7 Перечень терминов
Таблица 4 – Перечень терминов
Термин
Определение
Авторизация пользователя
Процедура предоставления аутентифицированному пользователю прав
на выполнение в Системе определенных действий, в соответствии с
назначенной пользователю ролью.
Аутентификация пользователя
Процедура проверки подлинности пользователя перед началом сеанса
работы с закрытой частью (доступной только аутентифицированным
пользователям) Системы.
ИИ-диалог
Сервис взаимодействия Пользователя с ИИ-поиском или Чат-ботом при
помощи текстовых запросов.
ИИ-поиск
Сервис подбора объектов недвижимости при помощи технологий
искусственного интеллекта.
Инвестиционные
возможности
Инвестиционные возможности (предложения бизнеса и региона),
действующие на территории Московской области, информация о
которых размещена в Системе.
Карта
Интерактивная карта Системы.
Контракт
Государственный контракт с Подрядчиком на выполнение работ по
развитию государственной информационной системы Московской
области «Инвестиционный портал Московской области» в части
создания подсистемы «Подбор недвижимости» и подсистемы «Чат-бот».
Макс-бот
Бот
в
национальном
https://max.ru/investmo_bot.
Меры поддержки
Меры поддержки бизнеса, действующие на территории Московской
мессенджере
«Макс»
по
адресу
8
Термин
Определение
области, информация о которых размещена в Системе.
Несанкционированный доступ
Доступ к информации, нарушающий правила разграничения доступа с
использованием штатных средств, предоставляемых средствами
вычислительной техники или автоматизированными системами. Под
штатными средствами понимается совокупность программного,
микропрограммного
и
технического
обеспечения
средств
вычислительной техники или автоматизированных систем.
Объекты недвижимости
Объекты недвижимости, информация о которых размещена в Системе,
представленные на Карте и доступные для аренды или покупки
Пользователями.
Ответственный сотрудник
Сотрудник Министерства инвестиций, промышленности и науки
Московской области, ответственный за администрирование Системы.
Подписка
Сервис, фиксирующий потребность Пользователя в получении
сообщений о появлении на карте новых Объектов недвижимости,
соответствующих
Типу
объекта
недвижимости,
выбранному
Пользователем, или получении сообщений об изменениях статусов
заявок Пользователя и отправляющий соответствующие сообщения
Пользователю в Макс-бот.
Подсистемы
Подсистема «Подбор недвижимости» и подсистема «Чат-бот».
Подрядчик
Лицо, определенное по результатам проведения открытой конкурсной
процедуры в электронной форме в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Пользователь
Сотрудник Министерства инвестиций, промышленности и науки
Московской области, органов исполнительной власти Московской
области, подведомственных им организаций, а также физическое и/или
юридическое лицо, осуществляющие и/или планирующие осуществлять
деятельность на территории Московской области, в том числе,
инвестиционную, предпринимательскую, научную, научно-техническую,
трудовую.
Портал
Совокупность страниц и форм пользовательского интерфейса Системы.
Тип объекта недвижимости
Тип объекта недвижимости в соответствии с принятой на Карте
классификацией.
Чат-бот
Сервис подбора Мер поддержки и/или Инвестиционных возможностей
при помощи технологий искусственного интеллекта.
2. ЦЕЛИ
СИСТЕМЫ
И
НАЗНАЧЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
2.1 Цели и назначения развития Системы
2.1.1 Цели развития Системы
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
9
Целью развития Системы является реализация полномочий Заказчика, путем
предоставления Пользователям дополнительных возможностей взаимодействия
с Системой.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
 предоставить Пользователям возможность ИИ-поиска Объектов
недвижимости с отображением на Карте, подходящих под критерии поиска объектов;
 предоставить Пользователям возможность подбора Мер поддержки,
подходящих под критерии, заданные Пользователем, с помощью Чат-бота;
 предоставить Пользователям возможность подбора Инвестиционных
возможностей, подходящих под критерии, заданные Пользователем, с помощью Чатбота;
 предоставить Пользователям возможность управления ИИ-диалогами с
отображением полной истории запросов и возможностью начать новый диалог;
 предоставить авторизованным Пользователям возможность хранения
истории ИИ-диалогов и их продолжения;
 предлагать
Пользователям
Меры
от подбираемых Объектов недвижимости;
поддержки,
в
зависимости
 предоставить Пользователям ответы на вопросы по конкретным Объектам
недвижимости в режиме ИИ-диалога;
 предоставить Пользователям ответы на вопросы по конкретным Мерам
поддержки в режиме ИИ-диалога;
 предоставить Пользователям ответы на вопросы
Инвестиционным возможностям в режиме ИИ-диалога;
 предоставить
Пользователям
недвижимости по параметрам;
возможность
по
конкретным
сравнения
Объектов
 предоставить
авторизированным
Пользователям
возможность
автоматического заполнения и отправки заявок на получение консультаций по
Объектам недвижимости, Мерам поддержки и Инвестиционным возможностям;
 предоставить
авторизированным
Пользователям
возможность
автоматического заполнения и отправки заявки на подбор Объекта недвижимости;
 предоставить авторизованным Пользователям с определенными ролями
возможность просмотра статистики запросов Объектов недвижимости по категориям
подбора;

создать сервис «Подписка» для авторизованных Пользователей;
10
 создать сервис для уведомления авторизованного Пользователя об
изменении статуса отправленной им заявки.
Основной мерой измерения соответствия производимых работ с целями
и задачами, указанными выше, является исполнение показателей достижения целей
развития Системы, указанных в таблице 5.
Таблица 5 – Показатели достижения целей развития Системы
Значения показателя
№
п/п
Наименование показателя достижения цели
Ед.
изм.
Базовое (на
начало
выполнения
работ по
настоящему
ТЗ)
Планируемое (на
момент
завершения работ
по настоящему
ТЗ)
1.
Возможность взаимодействия с ИИ-поиском в
режиме ИИ-диалога
%
0%
100%
2.
Возможность взаимодействия с Чат-ботом в
режиме ИИ-диалога
%
0%
100%
3.
Возможность ИИ-поиска Объектов недвижимости
с отображением на Карте
%
0%
100%
4.
Возможность подбора Мер поддержки при
помощи Чат-бота
%
0%
100%
5.
Возможность подбора Инвестиционных
возможностей при помощи Чат-бота
%
0%
100%
6.
Возможность начинать новые диалоги в ИИдиалоге
%
0%
100%
7.
Возможность просмотра и продолжения ИИдиалога из истории для авторизованных
Пользователей
%
0%
100%
8.
Возможность подбора и предложения Мер
поддержки исходя из запроса к ИИ-поиску
%
0%
100%
9.
Возможность получения ответов на текстовые
вопросы по конкретному Объекту недвижимости
%
0%
100%
10.
Возможность получения ответов на текстовые
вопросы по конкретной Мере поддержки
%
0%
100%
11.
Возможность получения ответов на текстовые
вопросы по конкретной Инвестиционной
возможности
%
0%
100%
12.
Возможность автоматического заполнения и
отправки заявок на консультации для
авторизованных Пользователей
%
0%
100%
11
Значения показателя
№
п/п
Наименование показателя достижения цели
Ед.
изм.
Базовое (на
начало
выполнения
работ по
настоящему
ТЗ)
Планируемое (на
момент
завершения работ
по настоящему
ТЗ)
13.
Возможность автоматического заполнения и
отправки заявок на подбор Объектов
недвижимости для авторизованных Пользователей
%
0%
100%
14.
Возможность сравнения Объектов недвижимости
по параметрам
%
0%
100%
15.
Возможность просмотра и корректировки деталей
и статусов заявок на консультации и подбор
Объектов недвижимости
%
0%
100%
16.
Возможность подписки на обновление Объектов
недвижимости
%
0%
100%
17.
Возможность просмотра статистики по
запрашиваемым Объектам
%
0%
100%
18.
Возможность использования сервиса уведомлений
об изменении статусов заявок
%
0%
100%
19.
Точность определения запроса Пользователя к
ИИ-поиску, как относящегося к Объектам
недвижимости, к Карте
%
0%
не менее 90%
20.
Точность определения запроса Пользователя к
Чат-боту, как относящегося к Мерам поддержки
или Инвестиционным возможностям
%
0%
не менее 90%
21.
Корректность предоставляемых ИИ-поиском
ответов по запросам Пользователей (за
исключением ответов, не относящихся к Объектам
недвижимости, к Карте)
%
0%
не менее 85%
22.
Корректность предоставляемых Чат-ботом ответов
по запросам Пользователей (за исключением
ответов, не относящихся к Мерам поддержки,
Инвестиционным возможностям)
%
0%
не менее 85%
23.
Полнота ответов ИИ-поиска
%
0%
ИИ-поиск
предоставил
выборку
(отобразил на
Карте), в которую
вошло не менее
65% от всех
Объектов
недвижимости,
12
Значения показателя
№
п/п
Наименование показателя достижения цели
Ед.
изм.
Базовое (на
начало
выполнения
работ по
настоящему
ТЗ)
Планируемое (на
момент
завершения работ
по настоящему
ТЗ)
удовлетворяющих
запросу
Пользователя
24.
Полнота ответов Чат-бота по Мерам поддержки
%
0%
Чат-бот
предоставил не
менее 90%
информации,
имеющейся на
Портале и
относящейся к
конкретной Мере
поддержки,
удовлетворяющей
запросу
Пользователя
25.
Полнота ответов Чат-бота по Инвестиционным
возможностям
%
0%
Чат-бот
предоставил не
менее 70%
Инвестиционных
возможностей, из
всех
Инвестиционных
возможностей,
размещенных на
Портале и
удовлетворяющих
запросу
Пользователя
26.
Время генерации ответа ИИ-поиском и Чат-ботом
сек
-
45 сек
Методика оценки полноты ответов ИИ-поиска и Чат-бота разрабатывается
Подрядчиком и согласовывается Заказчиком в рамках исполнения Этапа 1
«Выполнение работ по развитию государственной информационной системы
Московской области «Инвестиционный портал Московской области» в части
создания подсистемы «Подбор недвижимости» и подсистемы «Чат-бот» (разработка
документации на Подсистемы и их части)» Календарного плана (Таблица 14 п. 5.1).
Порядок согласования приведен в п. 5.1.
13
2.1.2 Назначения Подсистем
Виды автоматизируемой деятельности подсистемы «Подбор недвижимости»
следующие:

создание, изменение, чтение и удаление ИИ-диалогов;
 распознавание текста (с учетом истории), выделение существенных
условий;

фильтрация Карты в зависимости от условий запроса;

формирование ответа на запрос Пользователя;

деперсонализация данных запроса;

чтение данных Пользователя;

формирование заявки с указанием персональных данных Пользователя;

отправка заявки Пользователя;
 отображение характеристик Объектов недвижимости в виде таблицы
сравнения;

получение статусов заявок Пользователя из других компонентов Системы;
 отображении статистики о запрашиваемых Объектах недвижимости по
определенным значениям;

подписка на обновления определенного Типа объектов недвижимости;

уведомления в Макс-бот об обновлении Объектов недвижимости.
Виды автоматизируемой деятельности подсистемы «Чат-бот» следующие:

создание, изменение, чтение и удаление ИИ-диалогов;
 распознавание текста (с учетом истории), выделение существенных
условий;
 фильтрация Мер поддержки
зависимости от условий запроса;
и
Инвестиционных
возможностей

формирование ответа на запрос Пользователя;

деперсонализация данных запроса;

чтение данных Пользователя;

формирование заявки с указанием персональных данных Пользователя;

отправка заявки Пользователя;
в
14

получение статусов заявок Пользователя из других компонентов Системы;

уведомление об изменении статуса заявки.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ
3.1 Основные сведения об объекте автоматизации
Объектом автоматизации является деятельность Министерства инвестиций,
промышленности и науки Московской области и органов местного самоуправления
в части формирования и реализации механизмов государственной поддержки
инвестиционной, инновационной, промышленной, научной и научно-технической
деятельности, развитие инновационной инфраструктуры, содействие развитию
конкуренции и предпринимательства в промышленной, научной и научнотехнической сферах.
Данная деятельность предусмотрена «Положением о Министерстве
инвестиций, промышленности и науки Московской области», утвержденным
постановлением Правительства Московской области № 822/19 от 14.06.2012
«Об утверждении положения о Министерстве инвестиций, промышленности и науки
Московской области».
Таблица 6 – Сведения о ранее заключенных государственных контрактах
Реквизиты
государственного
контракта (номер,
дата)
Предмет государственного контракта
Ссылка на официальный сайт
в сети Интернет, содержащий
сведения о государственном
контракте
Государственный
контракт
от 29.11.2022
№ 526/11-22
Выполнение работ по созданию
государственной информационной
системы Московской области
«Инвестиционный портал Московской
области»
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/
contractCard/common-info.html?
reestrNumber=2502413114622000009
Государственный
контракт
от 19.08.2024
№ 21/08-24
Работы по развитию государственной
информационной системы Московской
области «Инвестиционный портал
Московской области» в части создания
модуля «Кадры»
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/
contractCard/document-info.html?
reestrNumber=2502413114624000002
Государственный
контракт
от 30.09.2025
№ 36/09-25
Выполнение работ по развитию
государственной информационной
системы Московской области
«Инвестиционный портал Московской
области» в части создания подсистемы
«Бизнес Маркетплейс»
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/
contractCard/document-info.html?
reestrNumber=2502413114625000005
Государственный
Оказание услуг по сопровождению
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/
15
контракт
от 08.06.2026
№ 14/06-26
государственной информационной
системы Московской области
«Инвестиционный портал Московской
области»
contractCard/document-info.html?
reestrNumber=2502413114626000002
Таблица 7 – Сведения о ранее разработанной документации.
№
п/п
Наименование документа
Способ получения документа
1.
Порядок функционирования Системы
2.
Регламент управления учетными записями Системы
3.
Регламент информационного взаимодействия Системы
с внешними информационными системами
4.
Регламент мониторинга Системы
Предоставляется Заказчиком
после получения запроса от
Подрядчика не позднее, чем через
5 (пять) рабочих дней
3.2 Сведения об условиях эксплуатации Системы
Эксплуатация Системы осуществляется сотрудниками Заказчика.
Система должна функционировать на программно-аппаратном комплексе
Заказчика с учетом требований эксплуатации такого оборудования и настоящего ТЗ.
Для функционирования рабочих мест Пользователей необходимо сетевое
подключение к сети интернет.
Система должна предоставлять Пользователям доступ к функциям ежедневно,
круглосуточно, за исключением времени ТО.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
4.1 Требования к структуре Системы в целом
4.1.1 Перечень
характеристики
подсистем
Системы,
их
назначение
и
основные
Таблица 8 – Описание элементов функционального размера Системы
S (тек)
наименование
подсистем ИС
(Subsystem)
F (тек)
наименование
функций
подсистем ИС
(Function)
T (тек)
наименование
микрофункци
й
(возможностей
функций) ИС
(Tool)
E (тек)
наименование
уникальных
информацион
ных объектов
ИС (Entity)
7
11
24
15
A (тек)
наименова
ние
атрибутов
информаци
онных
объектов
ИС
(Attribute)
48
P (тек)
наименование
свойств
атрибутов
информацион
ных объектов
ИС
(Properties)
16
16
Подсистема
предоставления
информационных
услуг
Предоставление
пользователям
информации,
услуг и сервисов
Поиск данных
База данных
Роль
Подписка на
событие
Изменение
(модификация)
данных
Карта
Файл
Смена ролей
пользователей
Чтение
(считывание)
данных
Блог
Лот на
торги
Опрос/Вопрос
Выгрузка
(экспорт)
данных
Страница SEO
Подкаст
Фильтр меню
элементов слоя
карты
Загрузка
(импорт)
данных
Новостная
лента
Адрес
Редирект
Добродел
Формирование
отчетов
Калькулятор
Адрес
электронной
почты
Перемещение
данных
Язык
Визуализация
данных
URL фото
Передача
данных
Город
Создание
(внесение)
данных
Дата
Удаление
данных
Заголовок
Сортировка
данных
Кадастровы
й номер
Сохранение
данных
Телефон
Копирование
данных
Аукцион
Фильтрация
данных
Резервное
копирование
данных
Навигация по
данным
Запрос
Цвет
17
Подсистема
Организация
управления
взаимодействия
информационным с внешними
взаимодействием информационны
ми системами
Отображение
данных
Валидация
данных
ID
категории
Кэширование
данных
ID Места
Логирование
операций
ID объекта
Объединение
(слияние)
данных
ID парка
Репликация
данных
Управление
доступом к
данным
ID Поля
ID слоя
URL адрес
Внешний ID
Подсистема
«Личный
кабинет
инвестора»
Управление
данными и
учетом
деятельности
пользователей
Вход через
ЕСИА
Личный
кабинет
Логин
пользовател
я
Авторизация
Пароль
пользовател
я
Регистрация
ИНН
Вход ЕСИА
ФИО
Подсистема
«Сообщение в
приемную
губернатора»
Формирование и
отправка
сообщений в
приемную
губернатора
Подсистема
«Подача заявок»
Формирование и
подача заявок
Формирование
запроса/обраще
ния
18
Заявка на
Создание
бизнеса
Подсистема
«Модуль
«Кадры»
Проверка
вносимых
изменений на
соответствие
законодательств
у
Форма
информации о
работодателе
ID
Проверка на
предприятия нахождение в
списке
избранного
Модерация
контента
Форма резюме
ID
пользовател
я
Отклик на
вакансию
Форма
информации о
вакансии
ID вакансии
Отзыв о
предприятии
Форма
информации об
учебном
заведении
ID резюме
Список
"Избранное"
Программа
обучения
Программа
переподгото
вки
Тэг
Избранное
Сумма
График
работы
Образовани
е
Идентифика
тор telegram
Статус
проверки
Подсистема
«Бизнес
Маркетплейс»
Торговая
площадка
Карточка
товара
Товар
Фильтрация по
выбранным
параметрам
19
Модуль
статистики для
продавца
Карточка
компании
Цена
Отображение
товаров,
удовлетворяю
щих фильтрам
Модуль
сравнения
товаров по
характеристикам
Корзина
Компании/
Продавец/
Покупатель
Отображение
информации о
конкретном
товаре
Наименовани
е
характеристи
ки товара
Единица
измерения
характерист
ики товара
Значение
характерист
ики товара
Код ОКПД2
S (разв)
наименование
подсистем ИС
(Subsystem)
F (разв)
наименование
функций
подсистем ИС
(Function)
T (разв)
наименование
микрофункци
й
(возможностей
функций) ИС
(Tool)
E (разв)
наименование
уникальных
информацион
ных объектов
ИС (Entity)
A (разв)
наименова
ние
атрибутов
информаци
онных
объектов
ИС
(Attribute)
3
P (разв)
наименование
свойств
атрибутов
информацион
ных объектов
ИС
(Properties)
1
14
2
4
Подсистема
«Подбор
недвижимости»
Сбор данных для
обучения
Группировка
данных
Чанк
Индекс
Генерация
ответа
Категорирование
запросов
Очистка
данных
Контекст
Категория
запроса
Обучение
языковой модели
Языковая
модель
Формирование
запроса к
языковой модели
Внешняя база
знаний
Обработка
ответа языковой
модели
1
20
Передача ответа
пользователю
Формирование
контекста
Передача
контекста и
запроса
языковой модели
Актуализация
контекста
Индексация
данных
Автоматическое
формирование
заявок и
обращений
Автоматическая
подача заявок и
обращений
Подключение к
языковой модели
Получение
ответа от
языковой модели
Подсистема
«Чат-бот»
Виртуальный
помощник
Контролировать Поиск и вывод
данные
информации
Оценка
Модуль
обратной связи
Преобразовыва
ть данные
Текст
Отсеивать
данные
Массив
возможных
вариантов
ответов
Отправка
адреса
электронной
почты
Ввод
сообщения
Поиск ответа
Уточняющий
вопрос
4.1.2 Требования к способам и средствам обеспечения информационного
взаимодействия компонентов Системы
При развитии Системы должны использоваться следующие способы
и средства связи для информационного взаимодействия между указанными выше
подсистемами:
21
– взаимодействие подсистем должно быть основано на технологии webсервисов;
– информационный обмен между подсистемами должен осуществляться
посредством доступа к базам данных Системы в режиме реального времени (онлайн).
Прочие способы и средства обеспечения информационного взаимодействия
могут быть предложены Подрядчиком и представлены в проектной документации.
4.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемых Подсистем
со
смежными
информационными
системами,
требования
к интероперабельности, требования к их совместимости, в том числе указания
о способах обмена информацией
Подсистемы должны обеспечивать информационное взаимодействие
со смежными системами, указанными в таблице 9 через взаимодействие с
подсистемой управления информационным взаимодействием. Взаимодействие с
операторами указанных систем обеспечивает Заказчик.
Таблица 9 – Информационное взаимодействие со смежными системами
№ п/п
Наименование системы-источника
1
Авторизация ЕСИА (Госуслуги)
Виды сведений
Информация об авторизованных пользователях
4.1.4 Требования к режимам функционирования Системы
Система должна обеспечивать функционирование в следующих режимах:
 штатный — режим нормального функционирования, характеризуемый
полной готовностью всей Системы к выполнению функций;
 сервисный — режим, обеспечивающий регламентное обслуживание
Системы: конфигурирование, перенастройку или ТО Системы и ее баз данных;
 аварийный — режим аварийного отключения оборудования, включая
предаварийное и аварийное состояние объекта автоматизации, программный сбой
компонентов Системы;
 пусковой — последовательным выполнением пуско-наладочных работ,
установкой ПО Системы, тестированием ПО;
 остановочный — режим приостановки эксплуатации, характеризуемый
последовательным отключением компонентов программного и технического
обеспечения Системы с выполнением процедур сохранения информации
и конфигураций.
4.1.4.1
Требования к штатному режиму функционирования Системы
22
СПО на рабочих местах Пользователей обеспечивает возможность
круглосуточного функционирования, с регламентированными перерывами
на ТО и обновление ПО.
Общее ПО обеспечивает возможность круглосуточного функционирования,
с регламентированными перерывами на ТО и обновление ПО. Состав общего
ПО представлен в таблице 10 настоящего ТЗ.
Для обеспечения штатного режима функционирования Системы необходимо
выполнять требования и выдерживать условия эксплуатации ПО и комплекса
технических средств Системы, указанные в соответствующих технических
документах (руководство пользователя, руководство администратора) и настоящего
ТЗ.
Система должна функционировать в штатном режиме круглосуточно (24×7),
за исключением допустимых перерывов для устранения сбоев и отказов.
4.1.4.2 Требования к сервисному режиму функционирования Системы
Условием перехода Системы в сервисный режим функционирования является
необходимость проведения регулярного ТО.
В сервисном режиме функционирования Системы должны выполняться
следующие требования:
 регламентные работы должны производиться с учётом требований
п. 4.3.7.2 настоящих ТЗ;
 возможно частичное снижение быстродействия и блокировка отдельных
функциональных возможностей в процессе регламентного обслуживания Системы
без нарушения общей работоспособности Системы.
4.1.4.3 Требования к аварийному режиму функционирования Системы
Условием перехода Системы в аварийный режим функционирования является:
 аварийное
отключение
оборудования,
и аварийное состояние объекта автоматизации;
включая
предаварийное

авария на линиях связи, используемых компонентами Системы;

программный сбой компонентов Системы.
В аварийном режиме функционирования Системы должны выполняться
следующие требования:
 в случае перехода в аварийный режим резервные средства контроля
и управления должны обеспечить безопасную остановку Системы для последующего
восстановления работоспособности системы силами дежурного персонала с учётом
23
требований п. 4.3.7.2 настоящего ТЗ;
 перечень событий: аварий, отказов технических средств (в том числе —
потеря питания), при которых должна быть обеспечена сохранность информации
в Системе определен в п. 4.4.9 настоящего ТЗ;
 допустимые перерывы для устранения сбоев и отказов определены
в п. 4.3.7.2 настоящего ТЗ.
4.1.4.4 Требования к пусковому режиму функционирования Системы
Условием перехода Системы в пусковой режим функционирования является:

подготовка Системы к проведению испытаний.
В пусковом режиме функционирования Системы должны выполняться
следующие требования:
 детальное протоколирование событий для отладки взаимодействия всех
компонентов Системы;
 блокирование доступа к Системе учетных записей конечных
Пользователей, за исключением учетных записей, предназначенных для испытаний
Системы.
4.1.4.5 Требования к остановочному режиму функционирования Системы
Условием перехода Системы в остановочный режим функционирования
является:

подготовка к выводу Системы из эксплуатации.
В остановочном режиме функционирования Системы должны выполняться
следующие требования:
 остановка и завершение текущих сеансов работы с Системой конечных
Пользователей;
 блокирование новых сеансов работы с Системой конечных Пользователей
(в том числе вывод сервисного сообщения конечным Пользователям при попытке
подключения к Системе).
4.1.5 Требования по диагностированию Системы
Диагностика работы Системы осуществляется средствами системного
и инструментального ПО и производится обслуживающим персоналом Системы.
Система должна содержать средства учёта, а также журнал событий
и ошибок, что позволит упростить диагностику возникновения критических ситуаций
при функционировании Системы.
24
При возникновении сбоев функционирования Системы или какой-либо
из ее подсистем, или совершении Пользователем ошибочных действий должны
выдаваться системные сообщения преимущественно на русском языке
(за исключением внутренних платформенных сообщений об ошибках), на основе
которых персонал может определить причину ошибки и способы её устранения.
4.1.6 Перспективы развития, модернизации Системы
При подготовке технического проекта на развитие (модернизацию) Системы
Подрядчик обязан провести анализ журнала ошибок СПО, реализующего функции
Системы, а также анализ исходного кода. В рамках проектной документации этапа 1
Календарного плана (п.5.1 настоящего ТЗ) Подрядчик обязан предоставить
и обосновать решения, необходимые для оптимизации исходного кода
и применяемых алгоритмов обработки данных, с целью:

упрощения поддержки и дальнейшей доработки ПО;

уменьшения вероятности ошибок;

увеличения скорости обработки данных;

уменьшения объема требуемых вычислительных ресурсов.
Для получения доступа к исходному коду Системы Подрядчику необходимо
отправить запрос на адрес электронной почты mipn_tech@mosreg.ru. Доступ
предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
соответствующего запроса на электронную почту.
4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым Подсистемами
К разработке Подсистем предъявляются следующие требования:
 разработка должна вестись с использованием языков программирования
высокого уровня (например, JavaScript, PHP);
 должны использоваться технологии, обеспечивающие корректную работу
Пользователей на персональных компьютерах под управлением операционных
систем Windows, GNU/Linux, (в том числе, MacOS), планшетных компьютерах
и мобильных устройствах (с размером экрана не менее 1027х768 пикселей) под
управлением операционных систем iOS (версии 13.0 и выше) и Android (версии 10.0 и
выше).
Применяемые технологии разработки должны быть согласованы
с Заказчиком и утверждены в Пояснительной записке к техническому проекту.
Порядок согласования приведен в п. 5.1.
25
Экранные формы должны обеспечивать полноценную работу Пользователей
в следующих браузерах для персональных компьютеров:

Microsoft Edge версии 80 и выше;

Mozilla Firefox версии 50 и выше;

Safari версии 12.0 и выше;

Google Chrome версии 50 и выше;

Яндекс Браузер версии 20 и выше.
Пользователи Системы будут осуществлять вход в личный кабинет через СПО
Системы с применением профиля ЕСИА.
В составе Пользователей Подсистем выделяются следующие основные
категории:
Администратор системы – обладает правами на просмотр, редактирование,
создание, блокировку, удаление информации, размещенной в Системе, в том числе,
учетных записей Пользователей, правами на формирование справочников,
администрирование базы данных. Администратор системы имеет высокий уровень
знаний в данной области и практический опыт редактирования информации,
размещенной в Системе.
Специалист службы технической поддержки – принимает заявки
на обслуживание Системы, имеет необходимые знания и навыки в области
системного администрирования.
Не авторизованный пользователь – обладает правами на полное
взаимодействие с ИИ-диалогом, использование ИИ-поиска и Чат-бота в рамках
пользовательской сессии, в том числе, создание, изменение, чтение, удаление ИИдиалогов.
Авторизованный
пользователь
–
дополнительно
к
правам
не авторизованного пользователя имеет возможность просматривать и возвращать
ИИ-диалоги из своей истории запросов, формировать и отправлять заявки
на консультации и подбор Объектов недвижимости, с указанием персональных
данных, подписываться на обновление конкретных Типов объектов недвижимости,
получать уведомления о появлении новых Объектов недвижимости, выбранных
типов в Макс-бот и отслеживать изменения статусов заявок.
Пользователи Системы могут выполнять свои функции ежедневно,
круглосуточно, за исключением регламентного времени профилактики Системы.
26
Визуальная часть разрабатываемых Подсистем должна соответствовать общей
стилистике СПО Системы. Подсистемы необходимо «бесшовно» интегрировать
в СПО Системы, как визуально, так и технически.
Ключевые страницы Подсистем:
ИИ-диалог
Диалоговое окно, с возможностью просмотра списка диалогов по названиям и
перехода к любому из них, удаления (очистки) содержимого диалога, добавления
(отправки) сообщений Пользователя, отображения названия диалога, запросов
Пользователя и ответов Подсистем, создания новых диалогов и удаление имеющихся.
В подсистеме «Подбор недвижимости», в дополнение к описанному выше,
отображаются на Карте объекты недвижимости, удовлетворяющие запросу, в
соответствии с открытым диалогом.
В подсистеме «Чат-бот», в дополнение к описанному выше, если
классификация запроса определяется, как относящаяся к мерам поддержки, на
странице мер поддержки Портала отображаются все Меры поддержки,
удовлетворяющие запросу, в соответствии с открытым диалогом. Если
классификация запроса определяется как относящаяся к инвестиционным
возможностям, на странице инвестиционных предложений Портала отображаются
все Инвестиционные возможности, удовлетворяющие запросу, в соответствии с
открытым диалогом.
Страница сравнения
Страница с отображением полной информации по нескольким отобранным
Пользователем Объектам недвижимости в виде таблицы сравнения параметров.
Страница списка заявок Пользователя
Страница в личном кабинете с отображением всех поданных Пользователем
заявок с указанием статусов этих заявок и дат формирования.
В личном кабинете должен быть доступен функционал связи с Макс-ботом для
каждой из заявок для обеспечения отправки сообщений с изменениями статусов
заявок.
Для получения уведомлений Пользователю необходимо предоставить свой
идентификационный номер в системе национального мессенджера «Макс».
Страница заявки Пользователя
Страница с отображением полной информации по заявке Пользователя.
27
Страница Подписки на новые Объекты недвижимости соответствующего
типа.
Страница с выбором Типов объектов недвижимости, по которым будут в Максбота приходить Пользователю уведомления в случае появления на Карте новых
объектов.
Для получения уведомлений Пользователю необходимо предоставить свой
идентификационный номер в системе национального мессенджера «Макс».
Страница Администратора системы
Часть личного кабинета Администратора Системы, для взаимодействия
с функционалом Подсистем.
При разработке Подсистем необходимо модернизировать существующие
и создать новые функции следующих компонентов и подсистем Системы:
 новые и модернизируемые функции подсистемы «Личный кабинет
инвестора»;

новые и модернизируемые функции Портала;
 новые и модернизируемые функции компонента «Личный кабинет»
Ответственного сотрудника.
4.2.1 Требования к новым и модернизируемым функциям подсистемы
«Личный кабинет инвестора»
В дополнение к имеющемуся функционалу подсистемы «Личный кабинет
инвестора» необходимо обеспечить:
 хранение истории ИИ-диалогов для авторизованных Пользователей
с отображением их в диалоговом окне в течение 180 (ста восьмидесяти) дней или до
момента удаления ИИ-диалога Пользователем, если Пользователь решил его удалить
раньше указанного срока, персональные данные не должны храниться в истории ИИдиалогов;

хранение информации о списке сравнения авторизованных Пользователей;
 хранение заявок авторизованного Пользователя с отображением статусов и
дат формирования заявок, информация должна храниться без персональных данных;
 отображение деталей заявки (идентификатор, тип, статус, дата создания,
плановая (или фактическая, для завершенных заявок) дата завершения, при наличии)
с возможностью ее корректировки, удаления, но без хранения персональных данных;

хранение информации о Подписках Пользователя
28
 ввод и хранение
мессенджере «Макс»;
идентификатора
Пользователя
в
национальном
 отправка уведомлений Пользователю в Макс-бот в соответствии с его
Подписками.
4.2.2 Требования к новым и модернизируемым функциям Портала
В дополнение к имеющемуся функционалу необходимо обеспечить реализацию
следующего:
 диалоговое окно с возможностью создания новых диалогов, перехода
между диалогами, очисткой диалогов, удаления диалогов, отправки сообщений
Пользователя, отображения сообщений Пользователя и ответов ИИ-поиска или Чатбота;
 применение фильтров к отображаемым на Карте объектам исходя
из запросов Пользователя в текущем (открытом) диалоге;
 применение фильтров к отображаемым на странице Мерам поддержки
исходя из запросов Пользователя в текущем (открытом) диалоге;
 применение фильтров к отображаемым на странице инвестиционным
предложениям исходя из запросов Пользователя в текущем (открытом) диалоге;
 возможность добавить Объекты недвижимости в список сравнения и
удалить из него;
 возможность просмотра страницы сравнения с отображением подробной
информации по Объектам недвижимости, которые он ранее выбрал, в виде таблицы
сравнения, с возможностью удаления из этого списка;

возможность просмотра списка сравнения Объектов недвижимости;

формирование и отправка заявок.
4.2.3. Требования к новым функциям компонента «Личный кабинет»
Ответственного сотрудника
В компоненте должны быть реализованы следующие блоки:

Блок статистики;

Блок добавления форм заявок и внесения изменений в формы;
 Блок добавления фильтрации для ИИ-поиска по типам объектов, для Чатбота по характеристикам мер поддержки и инвестиционным возможностям;
 Блок отображения информации по доступным для поиска объектам и типам
объектов Карты;
29
 Блок отображения информации по доступным для поиска Мерам
поддержки;
 Блок отображения информации по доступным для поиска Инвестиционным
возможностям;

Блок отображения статистики о запрашиваемых Объектов недвижимости.
В блоке статистики должна отражаться информация на выбранную дату или
период о количестве запросов, с возможностью разбивки по типам запросов, типам
объектов, категориям и подкатегориям запросов, основным характеристикам
объектов. Необходимо предусмотреть возможность добавления и удаления
критериев для отображаемой статистики.
В блоке добавления форм заявок и внесения изменений в формы необходимо
предусмотреть списки форм с полями, требующимися для заполнения при отправке
заявки, а также выбор куда и каким образом данная заявка должна быть направлена.
В блоке добавления типов объектов фильтрации должна быть возможность
добавления и удаления типов объектов Карты, Мер поддержки, Инвестиционным
возможностям, типов запросов, типов объектов, категорий и подкатегорий запросов,
основных характеристик объектов по которым допустим отбор ИИ-поиском и Чатботом.
В блоке отображения информации по доступным для поиска объектам и типам
объектов Карты должна быть возможность выбора доступных объектов и типов
объектов Карты с возможностью внесения объектов и типов объектов в список
недоступных.
В блоке отображения информации по доступным для поиска Мерам поддержки
должна быть возможность выбора доступных мер поддержки с возможностью
внесения мер поддержки в список недоступных.
В блоке отображения информации по доступным для поиска Инвестиционным
возможностям должна быть возможность выбора доступных Инвестиционных
возможностей с возможностью внесения их в список недоступных.
В блоке отображения статистики о запрашиваемых Объектов недвижимости
должна отображаться количественная статистическая информация в разбивке по
категориям и типам объектов недвижимости, применяемым на Карте.
4.3 Требования к видам обеспечения Подсистем
4.3.1 Требования к математическому обеспечению
Требования к математическому обеспечению должны быть предложены
Подрядчиком (Исполнителем) и представлены в проектной документации.
30
4.3.2 Требования к информационному обеспечению
4.3.2.1 Требования к составу, структуре и способам организации данных
в Подсистемах
Состав, структура и способы организации данных в Подсистемах должны быть
предложены Подрядчиком и представлены в проектной документации в рамках
исполнения Этапа 1 «Выполнение работ по развитию государственной
информационной системы Московской области «Инвестиционный портал
Московской области» в части создания подсистемы «Подбор недвижимости» и
подсистемы «Чат-бот» (разработка документации на Подсистемы и их части)»
Календарного плана (Таблица 14 п. 5.1). Порядок согласования приведен в п. 5.1.
Информация об Объектах недвижимости, действующих Мерах поддержки и
Инвестиционных возможностей находится в базе данных Системы. Для получения
доступа к данной информации Подрядчику необходимо отправить запрос на адрес
электронной почты mipn_tech@mosreg.ru. Доступ предоставляется в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения соответствующего запроса на электронную почту.
4.3.2.2 Требования к организации ввода данных в Подсистемы
Подсистемы должны обеспечивать однократный ввод данных вне зависимости
от того, в каких информационных массивах или базах данных они будут храниться
и какими функциональными подсистемами использоваться.
Ввод данных должен осуществляться с обязательной последующей проверкой и
сопоставлением введенных данных, подтверждением их корректности и отсутствия
неправильных, дублетных и неполных записей.
Загруженные данные должны предоставляться для использования только после
завершения проверки.
4.3.2.3 Требования к информационному обмену между компонентами
Подсистем и информационной совместимости со смежными системами
Способы и средства связи для информационного обмена между компонентами
Подсистем, в том числе режимы передачи данных, должны определяться
программной платформой соответствующего компонента подсистемы.
Должны использоваться стандартные форматы, протоколы, порты,
поддерживаемые программными продуктами, используемыми подсистемами
и модулями Системы, и их программные интерфейсы межмашинного
взаимодействия.
4.3.2.4 Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи
данных в Подсистемах и предоставлению данных
31
Основными источниками информации для Подсистем должны являться:

данные, введенные Пользователем в ИИ-диалоге;

база данных Объектов недвижимости и типов объектов Карты;
 база данных с информацией о доступных Мерах поддержки и
Инвестиционных возможностях;

файловая система.
Сбор массивов информации должен происходить в процессе эксплуатации
Подсистем путём:
 автоматического импорта данных, полученного от других подсистем
Системы;
 ввода пользователями информации в экранных формах и её последующего
сохранения в базе данных.
Контроль целостности данных должен обеспечиваться прикладным
ПО Подсистем и встроенными в используемую СУБД средствами (ограничениями,
индексами, первичными и вторичными ключами).
Ввод и корректировка данных должна осуществляться только через
программные компоненты Подсистем. Прямой доступ Пользователей к БД
не предполагается.
4.3.2.5 Требования к защите данных от разрушений при авариях
и сбоях в электропитании Подсистем
В Подсистемах должна быть обеспечена защита данных от утраты
или нарушения целостности в следующих случаях:
 при сбоях в электропитании серверного оборудования — средствами СУБД,
обеспечивающей сохранность данных в состоянии на момент последней завершенной
транзакции;
 при авариях, приведших к невозможности восстановления данных
с сервера СУБД — использованием процедур резервного копирования баз данных
Подсистем и хранения резервных копий на съемном носителе.
Дополнительные требования к защите данных от разрушений при авариях
и сбоях в электропитании Подсистем не предъявляются.
4.3.2.6 Требования к контролю, хранению, обновлению и
восстановлению данных
32
Функция загрузки данных из внешних систем и функция загрузки данных
открытых источников не предусмотрены в данных Подсистемах. Взаимодействие с
внешней системой «Авторизация ЕСИА (Госуслуги)» осуществляется через
подсистему управления информационным взаимодействием.
Контроль данных в базах данных должен осуществляться с помощью
встроенных в СУБД инструментов (проверок ссылочной целостности, формирования
ключей, индексов).
Для восстановления данных должны быть предусмотрены процедуры, которые
описаны в документе «Регламент резервного копирования».
4.3.2.7 Требования к процедуре придания юридической силы
документам, продуцируемым техническими средствами Системы
Придание юридической силы документам, продуцируемым техническими
средствами Подсистем, не требуется.
4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению
Справочная, техническая и эксплуатационная документация должны быть
выполнены на русском языке.
Ответы в диалоге, на запросы, заданные на русском языке, должны даваться
на русском языке. При написании Пользователем запроса на языке отличном,
от русского, ответ должен даваться либо на том же языке, что использовал
Пользователь в запросе, либо на английском языке. Другие варианты применения
языков для ответов на запросы Пользователей недопустимы.
Сообщения при выполнении ошибочных действий Пользователя подчиняются
аналогичному правилу, указанному выше (за исключением системных ошибок).
4.3.4
Требования к ПО
ПО, используемое для достижений целей и решения задач, в рамках настоящего
ТЗ, должно быть включено в реестр российского и/или евразийского ПО. В случае
невозможности использования ПО из реестра российского и/или евразийского ПО
по основаниям, предусмотренных подпунктами «е», «ж» пункта 5 Постановления
Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по
предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в проектной документации
включается обоснование неприменения запрета использования ПО происходящего из
иностранных государств и не находящихся в реестре евразийского ПО, с
соблюдением требований, предусмотренных подпунктами «е», «ж» пункта 5
33
Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах
по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
При развитии Системы необходимо обеспечить отсутствие уязвимостей
программного (программно-технического) обеспечения и Системы в целом. Под
уязвимостью следует понимать технологическую особенность программного
(программно-технического) и технического обеспечения, которая может быть
использована для реализации угроз безопасности информации. Перечень
проверяемых уязвимостей размещен в реестре системы управления уязвимостями по
адресу suu.cibint.mosreg.ru.
Выявление, анализ и контроль устранения уязвимостей осуществляет ГКУ МО
«ЦИБ МО» на основании уведомления Заказчиком о проведении работ по развитию
(модернизации) Системы при вводе Системы в эксплуатацию.
Создаваемое и модернизируемое СПО развиваемой Системы должно
поддерживать функционирование на базе следующего общего ПО:
 сервер базы данных:
o свободно распространяемая с открытым исходным кодом операционная
система на базе GNU/Linux (например, Ubuntu);
o свободно распространяемая с открытым исходным кодом реляционная
база данных (например, PostgreSQL);
o масштабируемое хранилище (например, Redis);
o поисковая система (например, Elasticsearch);

сервер приложений:
o свободно распространяемая с открытым исходным кодом операционная
система на базе GNU/Linux (например, Ubuntu);
o вэб-сервер (например, Nginx);
o контейнирезатор приложений (например, Docker);

рабочее место Пользователя:
o web-браузеры (Mozilla Firefox версии не ниже 40 или Google Chrome
версии не ниже 40 или Apple Safari не ниже 10 или Яндекс браузер
не ниже 19).
Сведения об общем ПО Системы приведены в таблице 10.
34
Таблица 10 – Сведения о ПО и языках программирования, используемых
в рамках Системы
Тип интеллектуальных
прав, которыми обладает
Заказчик на ПО
№ п/п
Наименование
ПО
1.
PostgreSQL
Система управления базами данных (СУБД)
Свободное ПО
2.
NGINX
Прокси-сервер для балансировки нагрузки
Свободное ПО
3.
RHEL 7.8
Операционная система
Проприетарное ПО
4.
Zabbix
Система мониторинга доступности
элементов вычислительной инфраструктуры:
сервисов компьютерной сети, серверов и
сетевого оборудования
Свободное ПО
5.
PHP
Язык программирования
Свободное ПО
6.
Laravel
Фреймворк на основе PHP для создания
высокопроизводительных вэб-приложений
Свободное ПО
7.
Symfony
Фреймворк на основе PHP для создания вэбприложений
Свободное ПО
8.
Apache
Вэб-сервер
Свободное ПО
9.
Sonata
Система управления контентом
Свободное ПО
10.
Orchid
Система управления контентом
Свободное ПО
11.
JavaScript
Язык программирования
Свободное ПО
12.
React
JavaScript-библиотека для разработки
пользовательских интерфейсов
Свободное ПО
13.
Effector
менеджер состояний frontend-приложений на
javascript/typescript
Свободное ПО
14.
Styled
components
Стилизация компонентов CSS-кода
Свободное ПО
15.
Ubuntu
Операционная система
Свободное ПО
16.
Postgis
Система управления базами данных (СУБД)
с поддержкой географических объектов и
пространственных данных.
Свободное ПО
17.
Redis
Система управления базами данных (СУБД)
Свободное ПО
18.
Django
Фреймворк на основе Python для создания
вэб-приложений
Свободное ПО
19.
Django ORM
Инструмент фреймворка для работы с базами
данных
Свободное ПО
20.
Python
Язык программирования
Свободное ПО
Описание ПО
35
Тип интеллектуальных
прав, которыми обладает
Заказчик на ПО
№ п/п
Наименование
ПО
21.
FastAPI
Фреймворк на основе Python для разработки
веб-API
Свободное ПО
22.
Pydantic
Python-библиотека для валидации данных
Свободное ПО
23.
Pillow
Python-библиотека для работы с
изображениями
Свободное ПО
24.
Axios
JavaScript-библиотека для выполнения HTTPзапросов
Свободное ПО
25.
Docker
Платформа для контейнеризации
приложений
Свободное ПО
26.
Hugging Face
Transformers
Python-библиотека для работы с моделями
машинного обучения
Свободное ПО
27.
OpenCV
Библиотека для работы с изображениями и
машинным обучением
Свободное ПО
Описание ПО
4.3.5 Требования к техническому обеспечению
В проектной документации должен быть представлен расчет и обоснование
требований к техническому обеспечению в рамках исполнения Этапа 1 «Выполнение
работ по развитию государственной информационной системы Московской области
«Инвестиционный портал Московской области» в части создания подсистемы
«Подбор недвижимости» и подсистемы «Чат-бот» (разработка документации на
Подсистемы и их части)» Календарного плана (Таблица 14 п. 5.1). Для технического
обеспечения функционирования Подсистем могут быть выделены виртуальные ядра
центрального процессора (в случае потребности более чем в 20 виртуальных ядрах
возможно их деление между несколькими виртуальными машинами), оперативная
память, пространство жесткого диска. Графические ускорители в инфраструктуре не
предусмотрены.
Указанный выше расчет и требования должны быть согласованы Заказчиком.
Порядок согласования приведен в п. 5.1.
4.3.6 Требования метрологическому обеспечению
Основной мерой измерения соответствия производимых работ с целями
и задачами, указанными в пункте 2.1, является исполнение показателей достижения
целей развития Системы, указанными в таблице 5.
4.3.7 Требования к организационному обеспечению
Таблица 11 – Структура и функции подразделений, участвующих
36
в функционировании Подсистем или обеспечивающих эксплуатацию
№ п/п
Категории пользователей
Функции
1.
Сотрудники Заказчика
Предоставление информации для размещения в Системе.
2.
Администратор системы
Должен обладать высоким уровнем квалификации
и практическим опытом оказания услуг по установке,
настройке и администрированию программных средств,
применяемых в Системе, а также должен иметь
профессиональные знания и практический опыт в области
системного администрирования, установки, настройки и
администрирования СУБД, используемых в Системе.
3.
Специалист по ТО
Осуществляет организацию и проведение работ
по внедрению, испытанию, эксплуатации, техническому
сопровождению и устранению неисправностей.
4.
Специалист службы
технической поддержки
Принимает заявки на обслуживание Системы, имеет
необходимые знания и навыки в области системного
администрирования.
Требования к организации функционирования Подсистем, порядку
взаимодействия персонала и Пользователей Подсистем, с учетом организации работы
Пользователей разных уровней и подчиненности, к организации функционирования
Подсистем при сбоях, отказах и авариях приведены в п. 4.1.4.
4.3.7.1 Критерии отказа системы и (или) ее компонентов
Система должна относиться к обслуживаемым восстанавливаемым изделиям
общего назначения многократного циклического применения согласно ГОСТ 27.003–
2016 «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований
по надежности».
Надежность Системы должна определяться уровнем безотказности в работе
и способностью к восстановлению работоспособности после отказов.
За отказ работоспособности Системы принимается неполучение Пользователем
ответа на запрос в течение времени, превышающего 5 минут, без учета времени
передачи информации по сети.
Критерии отказа Системы и (или) ее компонентов определяются:

средним временем наработки на отказ;

средним временем восстановления работоспособности.
Показатели надежности технических средств Системы должны оцениваться
и контролироваться в соответствии с требованиями и по методикам ГОСТ 27.003–
2016 «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований
37
по надежности» на всех этапах жизненного цикла Системы. Оценка и контроль
показателей надежности программных средств должны производиться
в соответствии с требованиями и по методикам ГОСТ 28195–89 «Оценка качества
программных средств. Общие положения» на всех этапах жизненного цикла
Системы.
Средний показатель времени наработки на отказ должен составлять не менее
100 дней.
Средний показатель времени восстановления работоспособности должен
составлять:

при развертывании общего и специального ПО — не более 24 часа;

общее время недоступности Системы не должно превышать 48 часов
в год.
4.3.7.2 Перечень аварийных ситуаций, приводящих к отказу Системы
и (или) ее компонентов
Система должна обеспечивать круглосуточный режим функционирования
7 дней в неделю.
Время гарантированной работы для завершения серверных и прикладных
приложений, обеспечиваемое источниками бесперебойного питания, должно быть
не менее 3 часов.
Сохранность работоспособности и информации в Системе в пределах значений
показателей надежности, приведенных в настоящих ТЗ, должна обеспечиваться при
возникновении следующих аварийных ситуаций:

отказы в Системе электроснабжения:

отказы технических средств электропитания,

полное отключение электроэнергии;

отказы комплекса технических средств (аппаратных средств):

отказы серверного оборудования,

отказы АРМ Пользователей,

отказы сетевого, телекоммуникационного оборудования и каналов связи.

отказы оборудования подсистемы резервного копирования информации;

отказы программных средств:

отказы общего системного ПО;
38

отказы специального ПО;

отказы в результате ошибок обслуживающего персонала и Пользователей.
4.3.7.3 Критичность простоя Подсистем
Приемлемое время простоя системы составляет не более 2 часов в сутки.
4.3.7.4 Требования к надежности ПО
К программным средствам Системы предъявляются следующие требования
по надежности:
 коэффициент готовности к работе программных средств Системы должен
быть не менее 99.5%;
 среднее время восстановления программных средств сервера должно быть
не более 24 часов;
 среднее время восстановления программных средств рабочих станций —
не более 24 часов.
Время
восстановления
работоспособности
включает
время
на диагностирование отказа, замену или ремонт оборудования (без учета времени
на заказ и поставку), конфигурирование оборудования и ПО, восстановление данных
и тестирование работоспособности оборудования и ПО.
Вопросы обеспечения надежности ПО должны гарантироваться на всех стадиях
жизненного цикла Системы.
4.3.7.5 Требования к программным мероприятиям по обеспечению
надежности
Надежность Системы должна достигаться комплексом организационных
и технических мер, обеспечивающих требуемые уровни безотказности,
ремонтопригодности, долговечности и сохранения ресурсов Системы.
Технические меры по обеспечению надежности должны предусматривать:
 резервирование критически важных компонентов и данных Системы
и отсутствие единой точки отказа;
 использование технических средств с избыточными компонентами
и возможностью их «горячей» (нагруженной) замены;
 использование
избыточности);
программного
резервирования
 конфигурирование
используемых
средств
и
специализированного ПО, обеспечивающего высокую надежность;
(программной
применение
39
 в случае необходимости файловая система должна поддерживать функцию
расширения оперативной памяти и дискового пространства.
Для обеспечения устойчивости к отказам электроснабжения все устройства
хранения и обработки информации Системы должны быть подключены
к электросети через источники бесперебойного питания с функцией автоматического
предупреждения персонала, управляющие корректным завершением операций
и автоматическим сохранением данных при переходе на резервное питание.
Организационные меры по обеспечению надежности должны быть направлены
на минимизацию ошибок Пользователей (а также обслуживающего персонала при
эксплуатации и проведении работ по обслуживанию), минимизацию времени ремонта
или замены вышедших из строя компонентов за счет:

обеспечения требуемого уровня квалификации Пользователей;
 регламентации проведения работ и процедур по обслуживанию
и восстановлению Системы после аварийных ситуаций в соответствии
с требованиями, которые должны быть приведены в документе «Регламент
эксплуатации Системы»;
 своевременного оповещения персонала
о случаях нештатной работы компонентов Системы.
и
Пользователей
Системы
4.3.8 Требования к методическому обеспечению
Заказчик должен предоставить Подрядчику ранее разработанные документы
на Систему не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней после получения
официального запроса от Подрядчика на электронный адрес Заказчика
mipn_tech@mosreg.ru.
4.4 Общие технические требования к Системе
4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала
и Пользователей Системы
4.4.1.1 Требования к численности и квалификации персонала Системы
Обслуживающий персонал Системы разделен на категории:



администратор системы (до 10 человек);
специалист по ТО (до 4 человек);
специалист службы технической поддержки (до 10 человек).
Численность обслуживающего персонала должна быть достаточной для
обеспечения функционирования Системы в объеме требований и в режимах
функционирования, предусмотренных настоящим ТЗ.
40
Основными обязанностями администратора системы являются:
 установка, настройка и мониторинг работоспособности общего ПО;
 инсталляция и настройка СПО;
 ведение учетных записей Пользователей;
 управление правами доступа Пользователей к функциям Системы;
 установка, модернизация, настройка параметров ПО СУБД;
 оптимизация функционирования прикладных баз данных по времени
отклика, скорости доступа к данным;
 резервное копирование и аварийное восстановление данных;
 конфигурирование и настройка программно-технических средств Системы;
 мониторинг загрузки информации из внешних систем.
Администратор системы должен обладать высоким уровнем квалификации
и
практическим
опытом
оказания
услуг
по
установке,
настройке
и администрированию программных средств, применяемых в Системе, а также
должен иметь профессиональные знания и практический опыт в области системного
администрирования, установки, настройки и администрирования СУБД,
используемых в Системе.
Основными обязанностями специалиста по ТО являются:
 модернизация, настройка и мониторинг работоспособности комплекса
технических средств (серверов, рабочих станций);
 конфигурирование и настройка программно-технических средств Системы;
 диагностика типовых неисправностей;
 замена базовых узлов периферийных устройств, имеющих ограниченный
ресурс;
 настройка локальной компьютерной сети и Интернета;
 контроль доступа к сетевым ресурсам;
 настройка сетевого окружения.
Проведение более сложных операций по обслуживанию и ремонту должно
осуществляться силами сервисных служб поставщиков технических средств,
входящих в состав программно-аппаратного комплекса Системы.
Основными обязанностями специалиста службы технической поддержки
являются:
 прием, регистрация, распределение запросов от Пользователей;
 решение вопросов и проблем по работе с клиентским ПО Системы;
 предоставление консультаций по работе персонального компьютера
и периферийных устройств;
41
 передача запросов, выходящих за рамки компетенции линии поддержки
Подрядчику.
Квалификация обслуживающего персонала должна позволять:
 использовать стандартные возможности применяемых типовых средств
вычислительной техники, ОС, СУБД и другого системного ПО;
 работать с архиваторами, дисковыми утилитами, антивирусными
программами и программами резервного копирования;
 определять источник сбоя функционирования и отказа Системы;
 обеспечивать требуемые условия эксплуатации Системы.
Обслуживающий персонал может состоять в штате Заказчика
эксплуатирующих организаций, определяемых на конкурсной основе.
или
4.4.1.2 Требуемый режим работы персонала
Режим работы персонала должен соответствовать действующему
законодательству Российской Федерации и обеспечивать работоспособность
Системы согласно требованиям, предъявленным настоящим ТЗ.
Должна быть учтена возможность сменного режима работы персонала
Системы. При этом должна учитываться возможность круглосуточного подключения
к работам специалистов, обеспечивающих функционирование Системы
(администраторов и специалистов по ТО) для решения проблем по обеспечению
работоспособности информационных ресурсов Системы.
Пользователям должна предоставляться возможность круглосуточного доступа
к Системе с учетом перерывов на проведение работ по техническому и сервисному
обслуживанию Системы.
4.4.1.3 Требования к квалификации Пользователей
Пользователи должны обладать знаниями и навыками работы в качестве
пользователя персональных компьютеров в соответствии с Приложением
к приказу Мининформсвязи России от 27.12.2005 № 147 «Об утверждении
квалификационных требований к федеральным государственным гражданским
служащим и государственным гражданским служащим субъектов Российской
Федерации в области использования информационных технологий».
4.4.2 Требования к показателям назначения
Ключевым показателем назначения Системы является выполнение функций,
перечисленных в п.4.2 настоящих ТЗ.
Результаты услуг Подрядчика должны обеспечить достижения новых
и сохранения существующих показателей назначения Системы (см. таблицу 13) при
42
соответствии технического и общесистемного ПО требованиям, установленным
в настоящем документе.
Таблица 13 – Показатели назначения Системы
№
п/п
Показатель
Условие
Эталонное
значение
Единица
измерения
1.
Максимальное число запросов, одновременно
направляемое Пользователями к пользовательским
интерфейсам (за исключением запросов на
формирование отчетов), в секунду
не более
100
запросов
2.
Время отклика пользовательских интерфейсов
Системы (статического контента и кэшированных
страниц) на запрос Пользователя при максимальном
числе запросов
не более
3
секунд
3.
Пиковое число запросов Пользователей в сутки
не более
3250
запросов
4.
Число одновременных пользовательских сессий
не более
100
единиц
4.4.2.1 Допустимые пределы модернизации и развития Системы
При увеличении нагрузки на Систему должна иметься возможность
ее масштабирования путем развертывания дополнительных экземпляров серверов
приложений.
4.4.3 Требования к надежности
В соответствии с п. 4.3.7.4.
4.4.4 Требования по безопасности
Требования по безопасности не предъявляются.
4.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике
Дизайн интерфейса и его элементы должны
в проектной документации с учетом следующих требований:
быть
представлены
Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование
манипулятора типа «мышь», то есть управление системой должно осуществляться
с помощью набора экранных меню, кнопок, значков. Клавиатурный режим ввода
должен использоваться главным образом при заполнении и/или редактировании
текстовых и числовых полей экранных форм.
Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации:
43
 все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть
выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных
элементов управления и навигации;
 для обозначения сходных операций должны использоваться сходные
графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы.
Термины, используемые для обозначения типовых операций (добавление
информационной
сущности,
редактирование
поля
данных),
а
также
последовательности действий Пользователя при их выполнении, должны быть
унифицированы;
 внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение
указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться
одинаково для однотипных элементов.
Все визуальные элементы Подсистем должны соответствовать аналогичным
имеющимся элементам Системы, реализованным на Портале.
4.4.6 Требования к транспортабельности для подвижных Систем
Требования не предъявляются.
4.4.7 Требования к эксплуатации, ТО, ремонту и хранению компонентов
Системы
Структура и конфигурация Системы должны быть спроектированы
и реализованы с целью минимизации количественного состава обслуживающего
персонала. Структура должна предоставлять возможность управления всем
доступным функционалом Системы как одному системному администратору,
так и нескольким, с целью разделения ответственности по администрированию
между несколькими администраторами. Обслуживание Системы в части
расширенного функционала не требует круглосуточного присутствия системного
администратора.
Структура и конфигурация должны быть представлены в проектной
документации с обоснованием предложенных решений.
Условия эксплуатации, а также виды и периодичность обслуживания
технических средств должны соответствовать требованиям по эксплуатации, ТО,
ремонту и хранению, изложенным в документации производителя.
4.4.8 Требования к защите информации от несанкционированного
доступа
В целях выполнения требований о защите информации, предусмотренных
подпунктами «а» - «в» пункта 1(1) «Требований к порядку создания, развития, ввода
в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
44
информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных
информации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных
информации» необходимо:
а) определить информацию, подлежащую защите от неправомерного доступа,
уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой
информации;
б) сделать анализ нормативных правовых актов, методических документов
и национальных стандартов, которым должна соответствовать Система;
в) осуществить классификацию Системы в соответствии с требованиями
о защите информации.
В соответствии с вышеописанными мероприятиями разработать проект
подсистемы защиты информации, содержащейся в Системе, с учетом требований,
предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Приказом
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 31.08.2010 №
416/489 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в
информационных системах общего пользования», Приказом Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 11.04.2025 № 117
«Об утверждении требований о защите информации, содержащейся в
государственных информационных системах, иных информационных системах
государственных
органов,
государственных
унитарных
предприятий,
государственных учреждений», методическими документами и национальными
стандартами, которым должна соответствовать Система, Приказом ФСТЭК России
от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных
и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных», Приказ
Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 22.08.2026
№ 321 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в
государственных информационных системах, иных информационных системах
государственных
органов,
государственных
унитарных
предприятий,
государственных учреждений, а также при использовании технических средств и
45
программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с
частью 51 статьи 13 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» с
использованием шифровальных (криптографических) средств».
4.4.9 Требования по сохранности информации при авариях
При проведении доработки СПО Системы должна обеспечиваться сохранность
информации в Системе:
 при пожарах, затоплениях, землетрясениях и других стихийных бедствиях:
организационными и защитными мерами, опирающимися на подготовленность
помещений и персонала, обеспечивающими сохранность хранимых копий
информации на магнитном носителе;
 при разрушении данных при механических и электронных сбоях
и отказах в работе компьютеров: на основе программных процедур восстановления
информации с использованием хранимых копий баз данных, файлов журналов
изменений в базах данных, копий ПО.
Для обеспечения сохранности информации в Системе должны обеспечиваться
следующие процедуры:

резервное копирование баз данных Системы;
 восстановление данных в непротиворечивое состояние при программноаппаратных сбоях (отключение электрического питания, сбоях операционной
Системы и других) вычислительно-операционной среды функционирования;
 восстановление данных в непротиворечивое состояние при сбоях
в работе сетевого программного и аппаратного обеспечения.
Выполнение перечисленных процедур должно быть обеспечено Подрядчиком.
4.4.9.1 Перечень событий, при которых должна быть обеспечена
сохранность информации в системе
При проведении доработки СПО Системы должно обеспечиваться
автоматическое восстановление обрабатываемой информации в следующих
аварийных ситуациях:

программный сбой при операциях записи-чтения;
 разрыв связи с клиентской программой (терминальным устройством)
в ходе редактирования/обновления информации.
При проведении доработки СПО Системы должна сохраняться возможность
ручного восстановления обрабатываемой информации из резервной копии
46
в следующих аварийных ситуациях:

физический выход из строя дисковых накопителей;

ошибочные действия обслуживающего персонала.
При проведении доработки СПО Системы должно сохраняться автоматическое
восстановление работоспособности серверной части Системы в следующих
ситуациях:

штатное и аварийное отключение электропитания серверной части;

штатная перезагрузка Системы и загрузка после отключения;
 программный сбой общесистемного ПО, приведший к перезагрузке
системы.
При проведении доработки СПО Системы должно сохраняться
полуавтоматическое восстановление работоспособности серверной части Системы
в следующих аварийных ситуациях:
 физический выход из строя любого аппаратного компонента, кроме
дисковых накопителей — после замены компонента и восстановления конфигурации
общесистемного ПО;
 аварийная перезагрузка системы, приведшая к нефатальному нарушению
целостности файловой системы — после восстановления файловой системы.
4.4.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий
Требования к защите от влияния внешних воздействий отсутствуют.
4.4.11 Требования к патентной чистоте и патентоспособности
В соответствии с пунктом 2.7 типовых условий контрактов на выполнение
работ по созданию и (или) развитию (модернизации) государственных
(муниципальных) и (или) иных информационных систем, утвержденных приказом
Минцифры России от 17.12.2020 № 715 «Об утверждении типовых условий
контрактов на выполнение работ по созданию и (или) развитию (модернизации)
государственных (муниципальных) и (или) иных информационных систем»
Подрядчик передает Заказчику комплект документов, материалов и сведений,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
информационных технологий, защиты информации, правовой защиты интересов
государства в области интеллектуальной собственности, включая документы,
подтверждающие отказ авторов (разработчиков) от исключительных прав
на передаваемые объекты интеллектуальной собственности в пользу Заказчика,
с проектами заявок на государственную регистрацию в установленном порядке прав
47
Заказчика на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе,
но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы
для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных
микросхем, а также исключительные права на результаты работ, включая объекты
авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты
производства (ноу-хау), созданные в рамках настоящего ТЗ, осуществляется
Подрядчиком в составе отчетной документации, предусмотренной условиями
настоящего ТЗ.
Условия об обязанностях подрядчика:
Исключительное право на разработанные в ходе выполнения работ
по настоящему ТЗ результаты в полном объеме, в том числе, но не исключая:
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для
электронных вычислительных машин, включая исходные коды, библиотеки
зависимостей, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также проектную,
техническую, рабочую, сопроводительную и методическую документацию к Системе
или ее частям возникает в момент ее создания и принадлежит в лице Заказчика
Московской области.
Без увеличения цены передать Заказчику права на использование охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат
Подрядчику и которые использовались при выполнении работ по настоящему ТЗ,
в объеме, необходимом для использования Заказчиком результатов работ
по настоящему ТЗ по их целевому назначению и в соответствии с условиями
настоящего ТЗ на весь срок действия использованных исключительных прав или
на иной срок, установленный Заказчиком. Подрядчик передает Заказчику указанные
права посредством заключения лицензионного договора.
Согласовать с Заказчиком необходимость использования при выполнении
работ охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, прав на которые
принадлежат третьим лицам. Предел прав и их объем, на такие результаты
деятельности должен обеспечить эксплуатацию Системы и ее развитие
на протяжение всего срока ее эксплуатации.
Права, полученные Заказчиком, должны позволять ему передавать,
дорабатывать, развивать результаты работ, созданные в процессе исполнения
настоящего ТЗ.
Подрядчик при передаче прав Заказчику должен обеспечить соблюдение
законных прав (исключительных, авторских, смежных) других лиц. Должен за свой
счет осуществить проверку результатов интеллектуальной деятельности, на которые
48
передаются права на предмет отсутствия какого-либо обременения (в том числе
залога, ареста).
4.4.12 Требования по стандартизации и унификации
Требования по стандартизации и унификации отсутствуют.
4.4.13 Дополнительные требования
В целях обеспечения информационной безопасности государственных
информационных систем Заказчика при организации взаимодействия с Подрядчиком,
Подрядчик должен руководствоваться рекомендациями Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 30.07.2025 № 9/41
«О мерах по повышению защищенности информационной инфраструктуры
Российской Федерации». На Подрядчика возлагается:
1) В рамках исполнения своих обязательств Подрядчик получает доступ ко всей
необходимой информации, находящейся в Системе и несет гражданско-правовую,
административную
или
уголовную
ответственность
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации (в т.ч. предусмотренную статьями 13.11,
13.12, 13.12.1, 13.14, 13.14.1 КоАП РФ) за нарушение требований к защите
информации в рамках предоставленного удаленного доступа своим работникам,
работникам субподрядчика (соисполнителя) к информационной системе,
к информационно-телекоммуникационной сети и к информации Заказчика.
Заказчик, в случае нарушения его прав и законных интересов в связи
с разглашением информации или иного неправомерного использования информации,
полученной Подрядчиком в рамках исполнения настоящего ТЗ, будет требовать,
в том числе в установленном порядке судебной защиты своих прав, а равно
и возмещения материального ущерба.
2) Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения
Контракта должен:
 предоставить список работников, в том числе работников субподрядчика,
планирующих осуществлять удаленный доступ к Системе, к информационнотелекоммуникационной сети и к информации Заказчика (далее – Работники) и график
их работ. В случае изменения состава указанных Работников Подрядчик должен
уведомить Заказчика о фактах таких изменений в течении 1 (одного) календарного
дня. В случае необходимости подключения Работников вне графика рабочего
времени согласовать такие подключения с Заказчиком;
 предоставить политику информационной безопасности, результаты
внутренних (внешних) аудитов информационной безопасности, результаты
тестирования
на
проникновение
инфраструктуры,
план
реагирования
49
на компьютерные инциденты, а также регламент действия Работников в случае
нештатных ситуаций;
 предоставить
контакты
ответственных
лиц
по
обеспечению
информационной безопасности, каналы для оперативного взаимодействия, в т.ч.
резервные каналы взаимодействия.
Предоставление указанной выше информации осуществляется
из способов, предусмотренных Контрактом или настоящим ТЗ.
любым
3) Подрядчик не позднее дня, в котором наступил компьютерный инцидент
в его инфраструктуре должен уведомить Заказчика о его наступлении.
4) Подрядчик при взаимодействии с Заказчиком в рамках настоящего
ТЗ должен реализовать (применять) следующий перечень мер по информационной
безопасности:
а) обеспечить двухфакторную аутентификацию пользователей;
 обеспечить антивирусную защиту автоматизированных рабочих мест
и серверов;
 обеспечить защищенное удаленное подключение с использованием средств
криптографической защиты информации (в случае требования законодательства);
 обеспечить защиту почтовых сервисов от фишинга;
 обеспечить защищенный обмен файлами и информацией через файловое
хранилище;
 организовать процесс управлением уязвимостями;
 реализовать парольную политику, утвержденную распоряжением
Министерства государственного управления, информационных технологий и связи
Московской области от 12.01.2026 № 11-8/РВ-08 «Об утверждении Политики
парольной защиты информационных систем центральных исполнительных органов
Московской области и государственных органов Московской области».
б) при увольнении Работников или завершении ими выполнения работ
по настоящему ТЗ, информация об учетных записях таких Работников должна быть
передана Заказчику для дальнейшего удаления;
в) предоставить по каждому Работнику, выполняющему работы в рамках
Контракта следующие данные: IP-адрес, наименование страны, формат подключения
(локально/удаленно), с целью проверки и фиксации местоположения Заказчиком;
г) должен осуществлять запись всех действий пользователей при
осуществлении удаленного подключения к инфраструктуре Заказчика; должен
обеспечить хранение журналов событий не менее 1 (одного) года; должен
50
предоставить указанный журнал не позднее одного дня с момента возникновения
инцидента;
д) руководствоваться запретом на использование Работниками ПО для
удаленного управления автоматизированным рабочим местом (например,
TeamViewer, AnyDesk, AmmyAdmin, AeroAdmin, Radmin, LiteManager, Удаленный
рабочий стол Chrome, Microsoft Remote Assistance, Microsoft Remote Desktop)
и осуществлять контроль за соблюдением данного запрета;
е) должен обеспечить контроль за использованием средств вычислительной
техники, к которым применяются корпоративные меры по информационной
безопасности для доступа к информационной инфраструктуре Заказчика.
4.4.13.1 Особые условия
В составе СПО Системы не должны использоваться программы для ЭВМ,
не подразумевающие свободного использования и не обеспеченные поддержкой
производителя (разработчика).
Все созданные и использованные при исполнении настоящего ТЗ объекты
интеллектуальной собственности подлежат отражению в отчетных документах
Подрядчика о результатах работ в соответствии с настоящим ТЗ.
1. Результатом интеллектуальной деятельности является СПО Подсистем.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1240.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации исключительное право на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные по Контракту, принадлежит субъекту Российской
Федерации (Московской области), от имени которой выступает Заказчик.
2. Право собственности на результаты работ, отчетные документы
и материалы, полученные в ходе выполнения работ по Контракту, принадлежат
субъекту Российской Федерации (Московской области), от имени которой выступает
Заказчик, и считаются переданными с момента утверждения Заказчиком Акта
выполненных работ.
3. Подрядчик обязан без увеличения Цены Контракта передать Заказчику
исключительное право на разработанные в ходе выполнения работ по Контракту
результаты в полном объеме, включая исходные коды программы для электронных
вычислительных машин (далее - программа для ЭВМ), библиотеки зависимостей,
базы данных, а также проектную, техническую, рабочую, сопроводительную
и методическую документацию к Системе или ее частям.
4. Подрядчик обязан путем заключения соответствующих договоров
со своими работниками и третьими лицами приобрести все права или обеспечить
51
их приобретение для передачи субъекту Российской Федерации (Московской
области) без увеличения Цены Контракта.
5. Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие
наличие правовых оснований для использования при выполнении работ ранее
созданных результатов интеллектуальной деятельности, права на которые
принадлежат третьим лицам.
В случае использования при выполнении работ по Контакту программ для ЭВМ
(программных комплексов или компонентов), разработанных третьими лицами,
условия, на которых передаются права на их использование (исполнение), должны
обеспечить отсутствие ограничений, препятствующих использованию результатов
работ по их назначению. При этом права, полученные Заказчиком, должны позволять
ему передавать, дорабатывать, развивать результаты работ, созданные в процессе
исполнения Контракта.
6. Подрядчик гарантирует, что использование результатов работ Заказчиком
не будет нарушать права и законные интересы третьих лиц. Заказчик не несет
ответственности за нарушение Подрядчиком исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности третьих лиц. В случае предъявления к Заказчику
претензий по основанию нарушения Заказчиком интеллектуальных прав
на результаты работ, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки,
причиненные в связи с предъявлением такой претензии.
7. Подрядчик обязан обеспечить отсутствие нарушений исключительных,
авторских и смежных прав третьих лиц при реализации технических, программных,
организационных и иных решений, предусмотренных настоящим ТЗ.
8. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований к порядку создания
(развития)
государственных
информационных
систем,
устанавливаемых
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
9. Все созданные и использованные при исполнении настоящего ТЗ результаты
интеллектуальной деятельности подлежат отражению Подрядчиком в результатах
работ, которые предоставляются в соответствии с Календарным планом.
10.1. Передача исходных кодов, разработанных в ходе выполнения работ
программ для ЭВМ и дистрибутивов должна сопровождаться передачей всех
необходимых для сборки и запуска программы для ЭВМ библиотек зависимостей,
инструкций и программных сценариев (скриптов) для проведения компиляции,
создания дистрибутива и установки (развертывания) программы для ЭВМ.
52
10.2. Для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки
(развертывания) программы для ЭВМ должны использоваться свободно
распространяемые компиляторы, интерпретаторы и иное ПО, необходимое для
указанных целей, дистрибутивы которых должны быть переданы вместе с исходными
кодами разработанных в ходе выполнения работ программ для ЭВМ.
10.3. В случае использования для проведения компиляции, создания
дистрибутива и установки (развертывания) программы для ЭВМ компиляторов,
интерпретаторов и иного ПО, права на использование, копирование и модификацию
которых принадлежат третьим лицам, Подрядчик за свой счет передает Заказчику
дистрибутивы и права на использование таких компиляторов, интерпретаторов
и иного ПО.
10.4. Подрядчик в процессе сдачи-приемки выполненных работ
по Контракту должен провести демонстрацию процесса компиляции, создания
дистрибутива и установки (развертывания) разработанных программ для ЭВМ
с использованием средств, указанных в п. 10.1, а также в соответствии
с инструкциями, приведенными в рабочей документации на Подсистему.
10.5. Документация на каждую из Подсистем и их части (техническая и
рабочая) должна содержать исчерпывающее описание принятых проектных решений
в объеме, достаточном для ее дальнейшего развития и эксплуатации.
10.6. Техническая и рабочая документация должна содержать описание
разработанных результатов работ, в том числе программ для ЭВМ, прикладных
программных интерфейсов, алгоритмов и протоколов информационного
взаимодействия, технических требований, спецификаций и форматов обмена
данными для взаимодействия с другими информационными системами, в объеме,
достаточном для их установки, настройки, эксплуатации и развития в дальнейшем без
привлечения Подрядчика.
10.7. Передача Заказчику комплекта документов, материалов и сведений,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации
в сфере информационных технологий, защиты информации, правовой защиты
интересов государства в области интеллектуальной собственности, включая
документы, подтверждающие отказ авторов (разработчиков) от исключительных
прав на передаваемые объекты интеллектуальной собственности в пользу
Подрядчика, с проектами заявок на государственную регистрацию в установленном
порядке прав Заказчика на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе,
но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы
для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных
микросхем, а также исключительные права на результаты работ, включая объекты
53
авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты
производства (ноу-хау), созданные в рамках Контракта, осуществляется
Подрядчиком в составе отчетной документации, предусмотренной условиями
Контракта.
11. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности при закреплении прав на них осуществляются за счет выделяемых
Заказчику средств бюджета Московской области.
5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ПОДСИСТЕМ
5.1 Календарный план
Создание Подсистем осуществляется посредством последовательной
реализации упорядоченных во времени взаимосвязанных этапов, предусмотренных
настоящим пунктом.
Все работы выполняются в соответствии с требованиями, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 №676 «О
требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и
вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего
хранения содержащейся в их базах данных информации».
Согласование документов и информации, предусмотренных каждым этапом
Календарного плана, проводится в срок приемки соответствующего этапа
Заказчиком.
В случае отказа в согласовании документов и информации Заказчик в
указанный срок направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке
документов и информации. Подписание документа о приемке Заказчиком означает
согласование документов и информации. В случае направления Заказчиком
мотивированного отказа о приемке документов и информации, Подрядчик в течение 3
(трех) рабочих дней обязан предоставить на согласование Заказчика исправленные
(доработанные) документы и информацию. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента получения исправленных (доработанных) документов и информации
проводит повторную проверку. В случае отказа в согласовании документов и
информации Заказчик в указанный срок направляет Подрядчику мотивированный
отказ в приемке документов и информации. Подписание документа о приемке
Заказчиком означает согласование документов и информации.
В случае повторного несогласования со стороны Заказчика предоставленных
документов и информации, Заказчик может принять решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским
54
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств.
Все документы, предусмотренные Календарным планом не позднее завершения
срока предоставления результата работ, Исполнитель направляет Заказчику в
электронном виде на электронную почту mipn_tech@mosreg.ru.
Таблица 14 – Календарный план
№
этапа
1
Наименование
работ
Этап 1.
Выполнение работ
по развитию
государственной
информационной
системы
Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания
подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чатбот» (разработка
документации на
Подсистемы и их
части)
На данном этапе
предоставляются
документы на
согласование
Заказчику.
Результаты работ
Разработаны разделы Технического
проекта для каждой из Подсистем:
1. Ведомость технического
проекта;
Срок
предоставления
результата работ
Срок
проведения
приемки
С даты заключения
Контракта по 10
(десятый) рабочий
день
С момента
предоставления
результата
работ по этапу
по 5 (пятый)
рабочий день
С даты завершения
этапа 1 по 20
(двадцатый)
рабочий день
С момента
предоставления
результата
работ по этапу
по 5 (пятый)
рабочий день
2. Пояснительная записка к
техническому проекту;
3. Описание автоматизируемых
функций;
4. Описание информационного
обеспечения подсистемы;
5. Описание организации
информационной базы;
6. Описание системы
классификации и кодирования;
7. Описание комплекса
технических средств (в том
числе должно быть
представлено обоснованное
выбранного решения
технических средств);
8. Описание ПО;
9. Описание организационной
структуры;
10. Модель угроз.
2
Этап 2.
Выполнение
работ по
развитию
государственной
информационной
системы
Московской
Для каждой из Подсистем:
1. Исходный код (текст
программы);
2. Демонстрация процесса
компиляции, создания
дистрибутива и установка
(развертывание)
55
области
разработанных/адаптированных
«Инвестиционный
программ для ЭВМ;
портал
3. Рабочая документация (в
Московской
зависимости от проектных
области» в части
решений предоставляются виды
создания
документов по ГОСТ 34.201 и
подсистемы
программная документация по
«Подбор
ГОСТ 19.101-2024):
недвижимости» и
а) ведомость
подсистемы «Чатэксплуатационных
бот» (разработка
документов;
или адаптация
программного
б) описание базы данных;
обеспечения,
в) технологическая
разработка
инструкция;
рабочей
документации)
г) руководство пользователей;
Разработка или
адаптация
программного
обеспечения
выбирается на
стадии
проектирования
Подсистемы.
д) описание технологического
процесса обработки данных;
е) общее описание системы;
4. Программные документы:
а) описание программы;
5. Эксплуатационные документы:
а) ведомость
эксплуатационных
документов;
б) описание применения;
в) руководство системного
программиста;
г) руководство программиста;
д) руководство оператора.
3
Этап 3.
Выполнение работ
по развитию
государственной
информационной
системы
Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания
подсистемы
Для каждой из Подсистем:
1.
Акт выполнения
пусконаладочных работ;
2.
Программа и методика
предварительных испытаний
подсистемы;
С даты завершения
этапа 2 по 10
(десятый) рабочий
день
С момента
предоставления
результата
работ по этапу
по 5 (пятый)
рабочий день
56
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чатбот»
(пусконаладочные
работы)
Этап включает
автономную
наладку
технических
средств и ПО
частей Подсистем,
загрузку
информации в базы
данных,
комплексную
наладку
технических
средств и ПО
Подсистем,
включая средства
защиты
информации.
Программа и
методика
предварительных
испытаний должна
учитывать
необходимость
устранения
неисправностей в
период проведения
предварительных
испытаний.
4
Этап 4.
Выполнение работ
по развитию
государственной
информационной
системы
Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания
Для каждой из Подсистем:
1.
Акт о приемки подсистемы в
опытную эксплуатацию;
2.
Протокол проведения
предварительных испытания;
3.
Программа и методика
проведения опытной эксплуатации;
С даты завершения
этапа 3 по 10
(десятый) рабочий
день
С момента
предоставления
результата
работ по этапу
по 5 (пятый)
рабочий день
57
подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чатбот» (проведение
предварительных
испытаний
Подсистем)
На данном этапе
должны быть
устранены
выявленные при
проведении
предварительных
испытаний
неисправности и
при необходимости
внесены изменения
в документацию и
рабочую
документацию на
Подсистемы, а
также должны
быть учтены в
программе и
методике
проведения
опытной
эксплуатации.
Программа и
методика
проведения
опытной
эксплуатации
должны учитывать
необходимость
устранения
выявленных
неисправностей в
течение опытной
эксплуатации
5
Этап 5.
Выполнение работ
по развитию
государственной
информационной
Для каждой из Подсистем:
1.
Акт о завершении опытной
эксплуатации, включая перечень
недостатков, которые были
выявлены.
С даты завершения
этапа 4 по 10
(десятый) рабочий
день
С момента
предоставления
результата
работ по этапу
по 5 (пятый)
58
системы
Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания
подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чатбот» (проведение
опытной
эксплуатации
Подсистем)
2.
Программа и методика
проведения приемочных
испытаний
рабочий день
На данном этапе
должна быть
осуществлена
доработка ПО
Подсистем и
наладка
технических
средств в случае
обнаружения
недостатков,
выявленных при
опытной
эксплуатации.
На данном этапе
должна быть
разработана
Программа и
методика
проведения
приемочных
испытаний с
учетом
осуществленных
доработок по
устранению
недостатков,
выявленных во
время опытной
эксплуатации.
6
Этап 6.
Выполнение работ
Акты о приемке каждой из
Подсистем в эксплуатацию
С даты завершения
этапа 5 по 10
С момента
предоставления
59
по развитию
государственной
информационной
системы
Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания
подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чатбот» (проведение
приемочных
испытаний
Подсистем)
(десятый) рабочий
день
результата
работ по этапу
по 5 (пятый)
рабочий день
6. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПОДСИСТЕМ
а) порядок организации разработки Подсистем:
Подрядчик
самостоятельно
планирует,
организовывает
работу
для обеспечения достижения результатов работ, полностью соответствующих
требованиям
настоящего
ТЗ
с
учетом
сроков,
установленных
в Календарном плане (п.5.1 настоящего ТЗ).
б) порядок проведения экспертизы технической документации:
Подрядчик обязан предоставить результат работ в сроки не позднее
установленного срока для соответствующих этапов Календарного плана. Подрядчик
уведомляет Заказчика о готовности предоставления результатов работ не позднее чем
за 3 (три) рабочих днях.
7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ПОДСИСТЕМ
С целью осуществления приемки результата работ по развитию (модернизации)
Системы путем создания Подсистем, предусмотренные настоящим ТЗ, проводятся
первичные испытания, опытная эксплуатация и приемочные испытания
в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 06.07.2015 №676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода
в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных
информации».
60
В рамках работ, предусмотренных настоящим ТЗ, проводят комплексные
испытания Подсистем на основании «Программы и методики испытаний»
разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком.
Программа и методика испытаний и программа опытной эксплуатации должна
содержать информацию, предусмотренную Национальным стандартом Российской
Федерации «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний
автоматизированных систем», утвержденным Приказом Росстандарта от 25.10.2021
№1284-ст (ГОСТ Р 59792–2021).
8. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ ПОДГОТОВКИ
ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ ПОДСИСТЕМ В ДЕЙСТВИЕ
Требования не предъявляются.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ
Перечень подлежащих к разработке документов должен соответствовать
перечню документов Результатов работ пункта 5.1.
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Подрядчик должен обеспечить гарантию работоспособности Подсистем,
включая гарантийную поддержку. Срок действия гарантийного обязательства
6 (шесть) месяцев с даты подписания документа о приемке по последнему этапу
Календарного плана (п.5.1 настоящего ТЗ).
В рамках гарантийной поддержки Подсистем Подрядчик должен:
 устранять обнаруженные в процессе эксплуатации дефекты в работе
Подсистем в срок не более 10 (десяти) рабочих дней;
 принимать участие в восстановлении работоспособности Подсистем после
сбоев и аварий, вызванных дефектами и недокументированными возможностями
Подсистем, выполняя при этом работы, связанные с восстановлением целостности
данных и обновлением Подсистем в срок не более 3 (трех) календарных дней;
 вносить изменения в техническую и рабочую документацию на каждую из
Подсистем на основании выявленных неточностей или обнаруженных
недокументированных возможностей подсистемы;
 консультировать представителей Заказчика об особенностях реализации
возможностей Подсистем, способах внесения предлагаемых изменений в новые
версии Подсистем.
61
Подрядчик должен обеспечить возможность ежедневного приема обращений
по электронной почте (круглосуточно), а также работу телефонной линии приема
обращений (в соответствии с режимом работы организации Заказчика).
Все расходы, связанные с гарантийными обязательствами, в том числе
собственные технические средства Подрядчика, используемые для гарантийной
поддержки, а также для устранения недостатков результата оказанных
услуг/проведения работ, производятся за счет Подрядчика.
Подрядчик гарантирует предоставление Заказчику обновлений ПО (в случае
их выпуска Подрядчиком) в течение 5 (пяти) лет с момента подписания Акта приемапередачи прав на использование ПО без дополнительной оплаты со стороны
Заказчика.
11. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ
При выполнении работ по развитию Системы необходимо руководствоваться
требованиями следующих нормативных документов:

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ
информационных технологиях и о защите информации»;
«Об
информации,
 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (ред. от 26.12.2024);
 постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875
«О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
 приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от
22.08.2026 № 321 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся
в государственных информационных системах, иных информационных системах
государственных
органов,
государственных
унитарных
предприятий,
государственных учреждений, а также при использовании технических средств и
программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с
частью 51 статьи 13 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» с
использованием шифровальных (криптографических) средств»;
 Закон
Московской
области
от
10.07.2009
№
80/2009-ОЗ
«О государственных информационных системах Московской области и обеспечении
62
доступа к содержащейся в них информации»;
 постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных»;
 постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676
«О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего
хранения содержащейся в их базах данных информации»;
 приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
Российской Федерации от 11.04.2025 № 117 «Об утверждении требований о защите
информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных
информационных системах государственных органов, государственных унитарных
предприятий, государственных учреждений»;
приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
Российской Федерации от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
 приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 17.12.2020 № 715 «Об утверждении типовых условий
контрактов на выполнение работ по созданию и (или) развитию (модернизации)
государственных (муниципальных) и (или) иных информационных систем»;

 «ГОСТ 34.201–2020. Межгосударственный стандарт. Информационные
технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды,
комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных
систем», введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии «О введении в действие межгосударственного
стандарта» от 19.11.2021 №1521-ст;
 «ГОСТ 34.602-2020. Международный стандарт. Информационные
технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое
задание на создание автоматизированной системы», введен в действие приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «О введении
в действие межгосударственного стандарта» от 19.11.2021 №1522-ст;
 «ГОСТ Р 50922–2006. Национальный стандарт Российской Федерации.
Защита информации. Основные термины и определения», утвержден приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
«Об утверждении национального стандарта» от 27.12.2006 №373-ст;
63
 «ГОСТ Р 51583–2014. Национальный стандарт Российской Федерации.
Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном
исполнении. Общие положения», утвержден приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии «Об утверждении национального
стандарта» от 28.01.2014 №3-ст;
 «ГОСТ Р 56093–2014. Национальный стандарт Российской Федерации.
Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении.
Средства обнаружения преднамеренных силовых электромагнитных воздействий.
Общие требования», утвержден приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии «Об утверждении национального стандарта»
от 09.09.2014 №1027-ст;
 «ГОСТ Р 59792–2021. Национальный стандарт Российской Федерации.
Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Виды испытаний автоматизированных систем», утвержден приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
«Об утверждении национального стандарта» от 25.10.2021 №1284-ст;
 «ГОСТ Р 59793–2021. Национальный стандарт Российской Федерации.
Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Автоматизированные системы. Стадии создания», утвержден приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
«Об утверждении национального стандарта» от 25.10.2021 №1285-ст;
 «ГОСТ Р 59853–2021. Национальный стандарт Российской Федерации.
Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Автоматизированные системы. Термины и определения», утвержден
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
«Об утверждении национального стандарта» от 19.11.2021 №1520-ст.

=== ФАЙЛ: Требования+к+составу+заявки | docs/0348200026926000005/Требования+к+составу+заявки.pdf
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ
Раздел 1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
№
п/
п
Наименование строки
Содержание строки
Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) должна содержать:
1.
Информацию и документы об участнике закупки:
а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе
иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо),
аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если
от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или
представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если
от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица),
фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо,
в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);
б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица,
аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо
исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников
(членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью
процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей
унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких
лиц;
г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если
участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения
юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или
представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного
юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес
(место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени
участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место
жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной
почты, номер контактного телефона;
д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с
законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);
е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником
закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства
иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица
выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником
2
закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального
предпринимателя),
аналог
идентификационного
номера
налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины
постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое
лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица
(если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или
представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени
участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);
ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником
закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный
предприниматель);
з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если
участником закупки является иностранное лицо).
и) декларация о принадлежности участника закупки к не установлено извещением
учреждению или предприятию уголовно-исполнительной
системы (если участник закупки является учреждением или
предприятием уголовно-исполнительной системы)
к) декларация о принадлежности участника закупки к не установлено извещением
организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (если участник
закупки является такой организацией)
л) декларация о принадлежности участника закупки к не установлено извещением
социально ориентированным некоммерческим организациям
в случае установления преимущества, предусмотренного
частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ
м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если
требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки
заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги,
являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
н)
документы, не установлено извещением
подтверждающие
соответствие
участника
закупки
требованиям,
установленным пунктом 1
части
1
статьи
31
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ
о) документы,
не установлено извещением
подтверждающие
соответствие участника
закупки дополнительным
требованиям,
установленным в
соответствии с частями 2 и
2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31
Федерального закона от
3
05.04.2013 № 44-ФЗ
п)
декларация
о
соответствии
участника
закупки
требованиям,
установленным пунктами 3
– 5, 7 – 11 части 1 статьи 31
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ
- непроведение
ликвидации
участника
закупки
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда
о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник
закупки
считается
соответствующим
установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного
органа,
или
главного
бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики и (или) преступления,
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки,
и
административного
наказания
в
виде
дисквалификации
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение
двух лет до момента подачи заявки на участие в аукционе не
было привлечено к административной ответственности за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
4
Федерации об административных правонарушениях;
- обладание участником аукциона исключительными правами
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов
на создание произведений литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма;
- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо
заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга),
близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей
линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук,
внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих
с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра),
лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо
усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в
качестве индивидуального предпринимателя), являющимся
участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом,
членом
коллегиального
исполнительного
органа,
учредителем, членом коллегиального органа унитарной
организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом
коллегиального
исполнительного
органа,
членом
коллегиального органа управления, выгодоприобретателем
корпоративного
юридического
лица,
являющегося
участником закупки. Выгодоприобретателем для целей
настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо владеет
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) долей, превышающей десять
процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного
товарищества или общества;
- участник аукциона не является офшорной компанией, не
имеет в составе участников (членов) корпоративного
юридического лица или в составе учредителей унитарного
юридического лица офшорной компании, а также не имеет
офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном (складочном)
капитале хозяйственного товарищества или общества;
- участник закупки не является иностранным агентом;
- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в
закупках, установленных законодательством Российской
Федерации.
р) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством
Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты
5
2.
*
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения
контракта.
с) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
закупки, в том числе информации о лицах, информация о которых содержится в заявке на
участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, если Правительством Российской Федерации не установлено
иное.
Предложение участника закупки в отношении объекта закупки*:
а) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
характеристики, предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям,
установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара
товарного знака). не установлено извещением
б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским
классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части
2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не установлено извещением
в) документы, подтверждающие не установлено извещением
соответствие товара, работы или
услуги
требованиям,
установленным в соответствии с
законодательством Российской
Федерации (в случае, если в
соответствии
с
законодательством Российской
Федерации
установлены
требования к товару, работе или
услуге
и
представление
указанных
документов
предусмотрено извещением об
осуществлении
закупки).
Заказчик не вправе требовать
представление
указанных
документов, если в соответствии
с законодательством Российской
Федерации
они
передаются
вместе с товаром
г) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
предложение по критериям, предусмотренным пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в случае проведения конкурсов и
установления таких критериев). При этом отсутствие такого предложения не является
основанием для отклонения заявки на участие в закупке – не установлено извещением
д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное
изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких
информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в
закупке – не установлено извещением
При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:
1) информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 статьи
43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, включается в заявку на участие в закупке в
случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная
подпунктом "а" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,
6
3.
4.
5.
может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в
описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в
том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;
2) информация, предусмотренная подпунктами "а" и "г" пункта 2 части 1 статьи 43
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не включается в заявку на участие в закупке в
случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описание объекта закупки проектной
документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт
объекта капитального строительства.
Предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая,
предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ) – подается участником закупки во время проведения процедуры подачи
предложений о цене контракта с использованием электронной площадки
Предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22 предложение участника закупки о сумме цен
единиц товара, работы, услуги – не установлено извещением
Информация и документы, Установлено:
предусмотренные
запрет закупок товаров в соответствии с пп. "а" п. 1 ч.
Постановлением
Правительства
РФ
от 2 ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
23.12.2024 N1875, принятыми в
соответствии
со
ст.
14
Федерального
закона
от В соответствии с п.3 Постановления Правительства
05.04.2013 № 44-ФЗ
РФ от 23.12.2024 № 1875 (далее - Постановление)
установлено, что информацией и документами,
подтверждающими страну происхождения товара для
целей настоящего Постановления, являются:
г) для подтверждения происхождения программ для
электронных вычислительных машин и (или) баз данных
(далее - программное обеспечение), указанных в позиции
146 приложения N 1 к настоящему Постановлению, из
Российской Федерации - порядковый номер реестровой
записи из единого реестра российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных
(далее - реестр российского программного обеспечения);
д) для
подтверждения
происхождения
программного обеспечения, указанного в позиции 146
приложения N 1 к настоящему постановлению, из
Российской
Федерации
и
его
соответствия
требованиям, установленным частями 3.7 и 3.9 статьи
2 Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О безопасности критической
информационной
инфраструктуры
Российской
Федерации" (далее - требования к доверенному
программному обеспечению), - порядковый номер
реестровой
записи
из
реестра
российского
программного обеспечения, содержащей информацию о
соответствии программного обеспечения требованиям
к доверенному программному обеспечению;
7
е) для подтверждения происхождения программного
обеспечения, указанного в позиции 146 приложения N 1 к
настоящему Постановлению, из государств - членов
Евразийского экономического союза, за исключением
Российской Федерации, - порядковый номер реестровой
записи из единого реестра программ для электронных
вычислительных машин и баз данных из государств членов Евразийского экономического союза, за
исключением Российской Федерации (далее - реестр
евразийского программного обеспечения);
ж)
для
подтверждения
происхождения
программного обеспечения, указанного в позиции 146
приложения № 1 к настоящему постановлению, из
государств - членов Евразийского экономического
союза, за исключением Российской Федерации, и его
соответствия
требованиям
к
доверенному
программному обеспечению - порядковый номер
реестровой
записи
из
реестра
евразийского
программного обеспечения, содержащей информацию о
соответствии программного обеспечения требованиям
к доверенному программному обеспечению.
Заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение
программного обеспечения, реестровая запись о котором в реестре
российского программного обеспечения или реестре евразийского
программного обеспечения не содержит информацию о
соответствии
предлагаемого
программного
обеспечения
дополнительным требованиям к программному обеспечению,
приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой
содержится
предложение
программного
обеспечения,
происходящего из иностранного государства, если на участие в
такой закупке подана заявка на участие в закупке, признанная по
результатам ее рассмотрения соответствующей установленным
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
требованиям и содержащая предложение о программном
обеспечении, реестровая запись о котором в реестре российского
программного обеспечения или реестре евразийского программного
обеспечения
содержит
информацию
о
соответствии
предлагаемого
программного
обеспечения
дополнительным
требованиям к программному обеспечению. (пп. "х" п. 4
Постановления).
Раздел 2. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке
1. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой
информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) и аккредитованный на электронной
площадке, участник путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ оператору электронной площадки.
2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время
с момента размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки до окончания установленного
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в
закупке.
3. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего
такую заявку, на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях,
8
предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого
участника закупки на участие в закупке.
4. Информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» пункта 1
Требований к содержанию, составу заявки на участие в закупке, не включаются участником
закупки в заявку. Такая информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления)
заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с ЕИС.
5. При проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие
участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или
2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и
предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 Требований к содержанию, составу заявки на участие
в закупке, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, направляются (по
состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из
реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
6. Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке
оператор электронной площадки в соответствии с пунктом 9 части 6 статьи 43 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ направляет заказчику заявки на участие в закупке, которые не
возвращены по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части 6 статьи 43 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ информацию и документы участников закупок, подавших такие
заявки.
До окончания срока подачи заявок участник может отозвать поданную заявку (пункт 1
часть 9 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). После отзыва заявки участник
вправе подать новую заявку (подпункт «б» пункта 5 части 6 статьи 43 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ).
7. Заявка, направленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация,
связанная с заявкой, которыми обмениваются участник и оператор электронной площадки,
уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.
Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином
языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия
представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.
Комиссия не рассматривает документы, не переведенные на русский язык.
8. Электронные документы участника закупки, не являющегося иностранным лицом,
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени участника закупки.
9. При подаче заявки участниками закупки, являющимися юридическими лицами,
зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за
исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами
государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации,
учитываются положение Постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 №
579 «Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких
закупок, являющимися иностранными лицами».

=== ФАЙЛ: ↳ Проект контракта, сост. 09.10.2026 (архив)/Умный контракт_создание и развитие информационных систем _вер_17_ 12873507 2026_10_09-17_56.docx | docs/0348200026926000005/Проект контракта, сост. 09.10.2026 (архив)/Умный контракт_создание и развитие информационных систем _вер_17_ 12873507 2026_10_09-17_56.pdf
Проект государственного контракта № ________________
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Московской
области «Инвестиционный портал Московской области» в части создания подсистемы «Подбор
недвижимости» и подсистемы «Чат-бот»
«___» _____________ 20___ год
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, именуемое(ая,ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместитель министра инвестиций,
промышленности и науки Московской областей Васильева Тимофея Владимировича,
действующего на основании Доверенности, с одной стороны, и ________________,
именуемое(ая,ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________ ________________,
действующего на основании ________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»
и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – Гражданский кодекс), Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных правовых актов Российской
Федерации и Московской области, на основании ____________________, заключили настоящий
государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
1. Предмет Контракта
1.1. Предмет Контракта - Выполнение работ по развитию государственной информационной
системы Московской области «Инвестиционный портал Московской области» в части создания
подсистемы «Подбор недвижимости» и подсистемы «Чат-бот».
1.2. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок
выполнить работы по созданию и (или) развитию (модернизации) государственной
(муниципальной) информационной системы (далее – работы, Система), а Заказчик обязуется
принять выполненные работы и оплатить их.
1.3. Идентификационный код закупки – ИКЗ: 262502413114650240100100320016201246.
1.4. Перечень и объем работ, подлежащих выполнению, требования к качеству выполняемых
Подрядчиком работ, а также требования к порядку и способу их выполнения Подрядчиком,
определяются Контрактом, в том числе приложением 5 к Контракту «Описание объекта закупки
(техническое задание)» (далее – техническое задание).
1.5. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с национальными стандартами и
государственными стандартами в части требований к проектированию, стадиям создания, видам,
комплектности и обозначению документов, видам испытаний при создании и (или) развитии
(модернизации) государственных (муниципальных) информационных систем и (или) иных
информационных систем, а также в соответствии с качественными, количественными и иными
характеристиками работ, определенными в описании объекта закупки, согласно требованиям
Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ), а
также иных нормативных правовых актов в сфере контрактной системы, информационных
технологий, защиты информации, правовой защиты интересов государства в области
интеллектуальной собственности, регулирующих соответствующие отношения и непосредственно
указанных в техническом задании.
1.6. Результат выполненных работ по Контракту: ____________________.
2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты работ
2
2.1. Цена Контракта оставляет ________________, ________________ 1 (далее – Цена
Контракта). Цена каждого этапа исполнения Контракта указана в разделе «Срок исполнения
контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» приложения 2 к Контракту «Сведения об
обязательствах сторон и порядке оплаты» (далее – приложение 2 к Контракту).
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в
том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Источник финансирования:
Бюджет \
Код бюджетной
Лицевой
Внебюджетные Тип средств
классификации
Сумма, руб.
Год
счет
средства
расходов
Средства
Областной
бюджета
859041215205006
03859025220 2027
бюджет
Московской 10246
области
Средства
Областной
бюджета
859041215205006
03859025220 2026
бюджет
Московской 10246
области
2.5. Цена Контракта включает в себя компенсацию всех расходов Подрядчика, связанных с
выполнением работ, в том числе расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных
платежей, а также иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по
Контракту.
2.6. Порядок и сроки оплаты работы установлены в разделе «Порядок и сроки оплаты»
приложения 2 к Контракту.
2.7. Заказчик оплачивает выполненные работы в соответствии с условиями Контракта путем
перечисления денежных средств на счет Подрядчика, реквизиты которого приведены в разделе 16
Контракта, за вычетом суммы выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата
аванса).
2.8. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания
денежных средств со счетов Заказчика.
2.9. Условие об удержании Заказчиком суммы неисполненных Подрядчиком требований об
уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, содержится в разделе
«Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Контракту. Заказчик удерживает неустойку (штрафы,
пени) из оплаты за исключением случаев, если неустойка (штрафы, пени) подлежит списанию в
соответствии с действующим законодательством. Заказчик перечисляет за Подрядчика удержанную
сумму неустоек (штрафов, пеней) в установленном порядке в доход соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации.
2.10. Выплата аванса не предусмотрена.
3. Сроки, порядок и место выполнения работ.
Порядок предоставления (передачи) результатов выполнения работ Заказчику.
Исключительные права
1
Указывается «в том числе НДС», а также сумма НДС в рублях. В случаях, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах выполнение работ не облагается НДС, Подрядчик
использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой НДС, Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС указывается - «НДС не облагается».
3
3.1. Начальный и конечный сроки выполнения работ, а также промежуточные сроки
выполнения работ (если они предусмотрены Контрактом), указаны в разделе «Обязательства по
выполнению работ» приложения 2 к Контракту.
3.2. Место выполнения работ указано в приложении 2 к Контракту.
3.3. Подрядчик выполняет работы в порядке согласно разделу «Обязательства по
выполнению работ» приложения 2 к Контракту и в соответствии с иными условиями,
предусмотренными Контрактом.
3.4. Порядок предоставления (передачи) результатов выполнения работ Заказчику:
3.4.1. Передача исходных кодов, разработанных в ходе выполнения работ программ для
электронных вычислительных машин (далее – программа для ЭВМ) и дистрибутивов должна
сопровождаться передачей всех необходимых для сборки и запуска программы для ЭВМ библиотек
зависимостей, инструкций и программных сценариев (скриптов) для проведения компиляции,
создания дистрибутива и установки (развертывания) программы для ЭВМ.
3.4.2. Для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания)
программы для ЭВМ должны использоваться свободно распространяемые компиляторы,
интерпретаторы и иное программное обеспечение, необходимое для указанных целей,
дистрибутивы которых должны быть переданы вместе с исходными кодами разработанных в ходе
выполнения работ программ для ЭВМ.
3.4.3. В случае использования для проведения компиляции, создания дистрибутива и
установки (развертывания) программы для ЭВМ компиляторов, интерпретаторов и иного
программного обеспечения, права на использование, копирование и модификацию которых
принадлежат третьим лицам, Подрядчик за свой счет передает Заказчику дистрибутивы и права на
использование таких компиляторов, интерпретаторов и иного программного обеспечения.
3.4.4. Подрядчик в процессе сдачи-приемки работ по Контракту должен провести
демонстрацию процесса компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания)
разработанных программ для ЭВМ с использованием средств, указанных в подпункте 3.4.1 пункта
3.4 Контракта, а также в соответствии с инструкциями, приведенными в рабочей документации на
Систему.
3.4.5. Документация на Систему и ее части (техническая и рабочая) должна содержать
исчерпывающее описание принятых проектных решений в объеме, достаточном для ее дальнейшего
развития и эксплуатации.
3.4.6. Техническая и рабочая документация должна содержать описание разработанных
результатов работ, в том числе программ для ЭВМ, прикладных программных интерфейсов,
алгоритмов и протоколов информационного взаимодействия, технических требований,
спецификаций и форматов обмена данными для взаимодействия с другими информационными
системами, в объеме, достаточном для их установки, настройки, эксплуатации и развития в
дальнейшем без привлечения подрядчика (исполнителя).
3.4.7. Передача Заказчику комплекта документов, материалов и сведений, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере информационных технологий,
защиты информации, правовой защиты интересов государства в области интеллектуальной
собственности, включая документы, подтверждающие отказ авторов (разработчиков) от
исключительных прав на передаваемые объекты интеллектуальной собственности в пользу
исполнителя, с проектами заявок на государственную регистрацию в установленном порядке прав
заказчика на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин,
базы данных, топологии интегральных микросхем, а также исключительные права на результаты
работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения,
секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках Контракта, осуществляется Подрядчиком в
составе отчетной документации, предусмотренной условиями Контракта.
3.5. Принадлежность исключительных прав и права собственности на результаты работ:
3.5.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но
не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных
4
вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также
исключительные права на результаты работ, включая объекты авторских прав и потенциально
патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках
Контракта, принадлежат в лице Заказчика субъекту Российской Федерации / муниципальному
образованию.
3.5.2. Право собственности на результаты работ, отчетные документы и материалы,
полученные в ходе выполнения работ по Контракту, принадлежат субъекту Российской Федерации /
муниципальному образованию, и считаются переданными с даты подписания Заказчиком или
утверждения Заказчиком подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания
Заказчиком приемочной комиссии) документа о приемке, указанного в разделе «Порядок и сроки
осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту (далее – документ о
приемке).
3.6. Право использования программного обеспечения:
3.6.1. В случае, предусмотренном подпунктом 5.4.4 пункта 5.4 Контракта, Подрядчик
гарантирует, что обладает соответствующими правами (в соответствии со статьей 1229, частью 1
статьи 1235 или статьей 1238 Гражданского кодекса) на предоставление Заказчику прав
использования на условиях простых (неисключительных) лицензий на программное обеспечение
(далее – программное обеспечение). Подрядчик должен предоставить Заказчику документы,
подтверждающие настоящую гарантию (авторизационные письма, выписки из договора с
правообладателем программного обеспечения).
3.6.2 Территория, на которой допускается использование программного обеспечения:
Российская Федерация.
3.6.3. Способы использования программного обеспечения: хранить, устанавливать и
использовать копии программного обеспечения; передавать программное обеспечение конечным
пользователям на условиях, не противоречащих условиям настоящего Контракта; изготовить одну
архивную копию программного обеспечения, предназначенную для восстановления данных
Заказчика на случай его утери или повреждения. Архивная копия не может быть использована в
иных целях; получать консультационную помощь по программному обеспечению, в том числе
помощь в индивидуальной настройке программного обеспечения; использовать обновленные
версии программного обеспечения; получать обновленные версии программного обеспечения;
обращаться неограниченное количество раз по электронной почте в информационно-техническую
службу производителя программного обеспечения в случае возникновения технических проблем в
процессе эксплуатации программного обеспечения.
3.6.4. Срок действия лицензии и иные характеристики передаваемых прав использования,
подлежащих предоставлению, требования к программному обеспечению, требования к
обслуживанию, которое должно осуществляется в период действия лицензии, определяются
техническим заданием.
Если иное не установлено Контрактом лицензия не дает право получения возможности
распространять рекламную информацию в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или) получать доступ к такой информации, размещать предложения о приобретении
(реализации)
товаров
(работ,
услуг),
имущественных
прав
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», осуществлять поиск информации о потенциальных
покупателях (продавцах) и (или) заключать сделки.
3.6.5. Датой предоставления лицензии является дата, указанная в подписанном Заказчиком
документе о приемке (раздел «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов»
приложения 2 к Контракту).
3.6.6. Заказчик не обязан представлять Подрядчику отчеты об использовании программного
обеспечения, права на которое приобрел у Подрядчика.
4. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных работ
и оформления ее результатов
5
4.1. Подрядчик направляет Заказчику документы, перечень, порядок и сроки направления
которых указаны в приложении 3 к Контракту «Перечень документов, которыми обмениваются
стороны при исполнении контракта» (далее – приложение 3 к Контракту).
4.2. Заказчик осуществляет приемку работ после получения от Подрядчика документов,
указанных в приложении 3 к Контракту. Порядок и сроки осуществления приемки работ, а также
порядок и сроки оформления ее результатов установлены приложением 2 к Контракту.
4.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.
4.4. Порядок и сроки проведения экспертизы установлены приложением 3 к Контракту.
4.5. Заказчик в порядке и сроки, установленные приложением 2 к Контракту, осуществляет
приемку выполненных работ и подписывает или утверждает подписанный всеми членами
приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документ о приемке,
либо в те же сроки направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о
приемке, содержащий перечень выявленных недостатков (далее – мотивированный отказ).
4.6. В случае получения мотивированного отказа Подрядчик обязан устранить выявленные
недостатки за свой счет и направить Заказчику документы, указанные в приложении 3 к Контракту.
Со дня получения от Подрядчика указанных в настоящем пункте документов Заказчик
действует в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, при этом срок исполнения
обязательств Заказчика, установленный настоящим разделом Контракта, исчисляется со дня
получения таких документов.
4.7. В случае, если выявленные недостатки, указанные в мотивированном отказе, не
устранены Подрядчиком, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта в соответствии с условиями Контракта.
4.8. При уклонении Заказчика от принятия выполненных работ Подрядчик не вправе
действовать в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 720 Гражданского кодекса.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных
документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по
Контракту.
5.1.4. Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
5.1.5. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением и (или)
нарушением установленных сроков исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом.
5.1.6. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность.
5.1.7. Ссылаться на обнаруженные им недостатки в ходе выполнения работ и при их приемке,
которые не были оговорены в документе о приемке, но фактически отражены в документе,
оформленном по результатам экспертизы, и требовать устранения таких недостатков.
5.1.8. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим
лицом в связи с недостатками, выявленными при выполнении работ в соответствии с условиями
Контракта.
5.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Контрактом.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Осуществлять приемку работ и производить их оплату в порядке и сроки,
установленные Контрактом.
6
5.2.2. Обеспечить Подрядчика информацией, необходимой и достаточной для
своевременного выполнения работ, если такой информацией располагает только Заказчик.
5.2.3. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе
исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
обнаружения таких недостатков.
5.2.4. Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Контракта.
5.2.5. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.6. Представлять Подрядчику информацию об изменении реквизитов Заказчика,
указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с
проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.
5.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика информации об
изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного
соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное
соглашение к Контракту.
5.2.8. Представлять Подрядчику разъяснения и уточнения относительно исполнения
обязательств в рамках Контракта в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса
согласно подпункту 5.3.2 пункта 5.3 Контракта.
5.2.9. В срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика
предупреждения об обстоятельствах, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика в
соответствии с требованиями пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса, направить ответ с
указанием о дальнейших действиях Подрядчика.
5.2.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта,
обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций
уведомить Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в порядке,
предусмотренном пунктом 15.1 Контракта.2
5.2.11. Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства»
приложения 2 к Контракту (при наличии таких обязательств).
5.2.12. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Контрактом.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
Контрактом.
5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения
обязательств в рамках Контракта.
5.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Контрактом.
5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц –
субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным
оборудованием и т.п., для выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств субподрядчиками.
5.3.5. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или
социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных
договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, с
2
Условия подпункта 5.2.10 пункта 5.2 и подпункта 5.4.13 пункта 5.4 Контракта не применяются, если
Контрактом не установлены требования к обеспечению исполнения Контракта и (или) обеспечению гарантийных
обязательств по Контракту.
7
которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. В соответствии с условиями Контракта выполнить работы в полном объеме,
надлежащего качества и в установленные сроки, а также передать Заказчику результат работ в
порядке и сроки, установленные приложениями 2 и 3 к Контракту и иными условиями Контракта.
5.4.2. Без увеличения цены Контракта передать Заказчику исключительное право на
разработанные в ходе выполнения работ по Контракту результаты в полном объеме, включая
исходные коды программ для ЭВМ, библиотеки зависимостей, базы данных, а также проектную,
техническую, рабочую, сопроводительную и методическую документацию к Системе или ее частям.
5.4.3. При использовании в ходе исполнения Контракта ранее созданных Подрядчиком
результатов интеллектуальной деятельности без увеличения цены Контракта передать Заказчику
права на использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые
принадлежат Подрядчику и которые использовались при выполнении работ по Контракту, в объеме,
необходимом для использования Заказчиком результатов работ по Контракту по их целевому
назначению и в соответствии с условиями Контракта на весь срок действия использованных
исключительных прав или на иной срок, установленный Заказчиком. Подрядчик передает Заказчику
указанные права посредством заключения лицензионного договора.
5.4.4. При использовании в ходе исполнения Контракта охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, согласовать с
Заказчиком необходимость использования при выполнении работ охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, объем и порядок
приобретения прав на их использование.
5.4.5. Обеспечить передачу Заказчику полученных по Контракту результатов работ, не
нарушающих исключительных прав других лиц и не являющихся предметом залога, ареста или
иного обременения.
5.4.6. В случае использования при выполнении работ по Контракту программ для
электронных вычислительных машин (программных комплексов или компонентов), разработанных
третьими лицами, условия, на которых передаются права на их использование (исполнение),
должны обеспечить отсутствие ограничений, препятствующих использованию результатов работ по
их назначению. При этом права, полученные Заказчиком, должны позволять ему передавать,
дорабатывать, развивать результаты работ, созданные в процессе исполнения Контракта, а в случае
явного указания в техническом задании, осуществлять переработку программ для электронных
вычислительных машин (программных комплексов или компонентов), разработанных ранее
третьими лицами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.4.7. Обеспечить отсутствие нарушений исключительных, авторских и смежных прав
третьих лиц при реализации технических, программных, организационных и иных решений,
предусмотренных техническим заданием.
5.4.8. Обеспечить выполнение требований к порядку создания (развития) государственных
(муниципальных) и (или) иных информационных систем, предусмотренных пунктом 3 части 1
статьи 13 Федерального закона № 149-ФЗ, устанавливаемых к таким информационным системам
Федеральным законом № 149-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
5.4.9. Своевременно направлять Заказчику посредством использования Портала исполнения
контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области
(далее – ПИК ЕАСУЗ) надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие
исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта, в том числе перечисленные в
приложении 3 к Контракту.
5.4.10. Предоставлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика
согласно подпункту 5.1.3 пункта 5.1 Контракта достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств по Контракту.
8
5.4.11. Представлять Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих
исполнению Контракта, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения Подрядчиком таких
обстоятельств.
5.4.12. Представлять Заказчику информацию об изменении реквизитов Подрядчика,
указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с
проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.
5.4.13. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта,
обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций
предоставить новое обеспечение исполнения Контракта и (или) обеспечение гарантийных
обязательств не позднее 1 (одного месяца) со дня надлежащего уведомления Заказчиком
Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2
и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
5.4.14. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика информации об
изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного
соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное
соглашение к Контракту.
5.4.15. Обеспечить соответствие выполненных работ требованиям качества, безопасности
жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством
Российской Федерации, Контрактом.
5.4.16. Передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся
эксплуатации или иного использования предмета Контракта.
5.4.17. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ, при приемке
выполненных работ и в течение гарантийного срока недостатки работ, возникшие вследствие
невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами,
привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки причинили
убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.18. Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства»
приложения 2 к Контракту (при наличии таких обязательств).
5.4.19. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Контрактом.
5.4.20. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или
социально ориентированной некоммерческой организацией:
1) привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 90
процентов от Цены Контракта;
2) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к субъектам
малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации,
составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным
лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой
организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций заверенную
Подрядчиком;
9
3) в случае замены субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на
другого субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в
подпункте 2 пункта 5.4.20 Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым
субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций;
4) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных
обязательств по договору с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие
документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и
привлеченным им субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств
Подрядчиком субподрядчику из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, - в случае если договором, заключенным между
Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотрена
оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного
Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется
Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств,
выполненных субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций;
5) оплачивать поставленные субподрядчиком из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары,
выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора,
заключенного с таким субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания
Подрядчиком документа о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора;
6) нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, в том числе:
а) за представление документов, указанных в подпунктах 2 – 4 пункта 5.4.20 Контракта,
содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких
документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность работ в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также соответствие работ требованиям Контракта.
6.2. Требования к гарантийному сроку Подрядчика и производителя (при наличии), к
гарантийному обслуживанию (при наличии), к объему предоставления гарантий качества на
выполненные работы (при наличии) указаны в разделе «Сведения о гарантии качества товара,
работы, услуги» приложения 1 к Контракту.
6.3. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания или утверждения
Заказчиком подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком
10
приемочной комиссии) документа о приемке, указанного в разделе «Порядок и сроки
осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту.
6.4. В ходе исполнения гарантийных обязательств Подрядчик обязуется за свой счет
устранять недостатки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.5. Не позднее двух рабочих дней с даты обнаружения недостатков работ Заказчик
направляет Подрядчику уведомление с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.
Подрядчик обязан устранить недостатки в срок, установленный в уведомлении.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных
Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Контракта.
Размер пени определяется в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
Размеры штрафов определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
В случае изменения условий Контракта в части изменения Цены Контракта размеры
штрафов, установленные в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 и подпунктах 7.3.4, 7.3.5 пункта 7.3
Контракта, определяются в соответствии с Правилами с учетом новой Цены Контракта. В случае
ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств Заказчиком, Подрядчиком), размер штрафа определяется с учетом Цены Контракта,
действующей на момент такого неисполнения или ненадлежащего исполнения.
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы;
7.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф
устанавливается в размере
рублей3.
7.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.3. Ответственность Подрядчика:
3
В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в соответствии
с пунктом 9 Правил в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей).
11
7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик
направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от Цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим
отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
7.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в
размере 4.
4
В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в следующем порядке (за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов):
(Вариант I)
Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил) размер штрафа, рассчитываемый
как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа
исполнения Контракта (далее – цена Контракта (этапа)), устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил в следующем
порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн.
рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд.
рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд.
рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд.
рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд.
рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
(Вариант II)
В случае, предусмотренном пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам определения Подрядчика в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ размер штрафа устанавливается в размере 1 процента
цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
(Вариант III)
В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных
Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта размер штрафа
устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил в следующем порядке:
а) в случае, если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно);
12
7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф
устанавливается в размере
рублей5.
7.3.6. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного
подпунктом 5.4.13 пункта 5.4 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке,
установленном в соответствии с подпунктом 7.3.2 пункта 7.3 Контракта.
7.3.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.3.8. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или
социально ориентированной некоммерческой организацией, за неисполнение условия о
привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик в
соответствии с условиями Контракта несет гражданско-правовую ответственность в виде штрафа.
Штраф устанавливается в размере 5 (пяти) процентов объема такого привлечения, установленного
Контрактом.
7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5. В случаях выявления в ходе проверки расходования выделяемых по Контракту
денежных средств, проведенной Заказчиком или контрольным органом, фактов необоснованного и
(или) неверного применения расценок и (или) завышения объема работ, а также иных
обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику, Подрядчик обязан вернуть Заказчику
перечисленные ему денежные средства в размере выявленных переплат в течение 10 (десяти) дней
(со дня получения уведомления) на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Контракта.
8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств.
Сроки и порядок принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
8.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств.
Сроки и порядок принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения
убытков при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 719 Гражданского кодекса.
б) в случае, если Цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
5
В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в соответствии с пунктом
6 Правил в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
13
8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении. Стороны производят сверку расчетов, которой
подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, а также размер
суммы, перечисленной Заказчиком Подрядчику за выполненные работы.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению
Сторон, должна направить ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты
его получения.
8.6. Подрядчик обязан возвратить Заказчику на счет, реквизиты которого указаны в
Контракте, выплаченный в соответствии с Контрактом аванс в размере за вычетом учтенного в
стоимости выполненных работ аванса в течение 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения
настоящего Контракта (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 30 процент(ов,а) от
начальной (максимальной) цены контракта.
9.2. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений части
6.3 статьи 96 и статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере, установленном в разделе
«Обеспечение исполнения контракта» приложения 2 к Контракту.
9.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта указан в разделе
«Обеспечение исполнения контракта» приложения 2 к Контракту.
9.4. Реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения
исполнения Контракта указаны в разделе «Обеспечение исполнения контракта» приложения 2 к
Контракту.
9.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по
возврату аванса (при его наличии), уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также
возмещению убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
9.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть
уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случаях, установленных статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, в ходе исполнения
Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и в случаях,
которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.7. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения
Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том
числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения
контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ,
возвращаются Подрядчику при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих
обязательств по Контракту в течение 30 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком
в заявлении о возврате обеспечения исполнения Контракта, либо на тот счет, с которого поступили
данные денежные средства.
9.8. Независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения исполнения Контракта,
должна содержать условие, согласно которому гарант обязан уплатить Заказчику денежную сумму
по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения
гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при
отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа
в удовлетворении этого требования.
14
10. Обеспечение гарантийных обязательств
10.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в разделе «Обеспечение
гарантийных обязательств» приложения 1 к Контракту.
10.2. Порядок предоставления обеспечения гарантийных указан в разделе «Обеспечение
гарантийных обязательств» приложения 1 к Контракту.
10.3. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения
контракта) работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных
обязательств в срок, установленный в приложении 3 к Контракту.
10.4. Реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения
гарантийных обязательств указаны в разделе «Обеспечение гарантийных обязательств»
приложения 1 к Контракту.
10.5. Независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения гарантийных
обязательств, должна содержать условие, согласно которому гарант обязан уплатить Заказчику
денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за
днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой
гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом оснований для отказа в
удовлетворении этого требования.
Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры,
возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
10.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств по
Контракту и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
10.7. Заказчик в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты окончания срока гарантийных
обязательств возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
гарантийных обязательств, на счет, с которого поступили данные денежные средства, за
исключением случая, указанного в пункте 10.9 Контракта.
10.8. В случае изменения способа обеспечения гарантийных обязательств и предоставления
Подрядчиком независимой гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств, Заказчик в
срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента предоставления Подрядчиком независимой гарантии
возвращает ранее внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежные средства
на счет, с которого поступили данные денежные средства, либо на счет, указанный Подрядчиком в
заявлении о возврате обеспечения исполнения гарантийных обязательств.
10.9. В случае, если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с
которых поступили денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных
обязательств, Подрядчик предоставляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других
чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли
на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.
11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия в письменной форме с
приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В случае
15
если Сторона не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет
право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы.
12. Порядок урегулирования споров
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования
таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
12.2. До передачи спора на разрешение в судебном порядке Стороны принимают меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
Претензия направляется Стороной другой Стороне в письменном виде в порядке,
предусмотренном пунктом 15.1 Контракта.
Претензия должна содержать сумму истребования и ее полный и обоснованный расчет (если
претензионные требования подлежат денежной оценке). В подтверждение заявленных требований к
претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов или
выписки из них.
Срок направления письменного ответа по существу Стороной, получившей претензию,
составляет 10 рабочих дней с даты ее получения.
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание Стороной,
получившей претензию, ее требований.
12.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного
согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области6.
13. Срок действия, порядок изменения Контракта
13.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за
исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным
законом № 44-ФЗ, в том числе в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения
Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков
исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.
13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон.
14. Особые условия
14.1. Стороны при исполнении Контракта:
- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные
документы, которыми оформляются:
заявка на выполнение работы (если Контрактом предусмотрено выполнение работы по
заявке);
выполнение выполненной работы, а также отдельные этапы выполнения работ (далее отдельный этап исполнения Контракта), включая документы, предоставление которых
предусмотрено в целях осуществления приемки выполненной работы, а также отдельных этапов
исполнения Контракта;
результаты такой приемки;
мотивированный отказ от подписания документа о приемке;
оплата выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта;
заключение дополнительных соглашений;
6
В случае, если Исполнителем является физическое лицо, то споры разрешаются в соответствии с
действующим процессуальным законодательством Российской Федерации по месту нахождения заказчик.
16
направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (за исключением направления
уведомления о применении мер ответственности в случае, если Контракт заключен по результатам
проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры);
соглашение о расторжении Контракта;
- осуществляют обмен электронными документами посредством использования ПИК ЕАСУЗ
в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения контрактов
Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее –
Регламент, приложение 4 к Контракту).
14.1.1. В случае если Контракт заключен по результатам проведения электронной
процедуры, закрытой электронной процедуры (за исключением закрытой электронной процедуры,
проводимой в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона № 44ФЗ), формирование документов о приемке, мотивированных отказов от подписания документов о
приемке, исправлений документов о приемке, дополнительных соглашений и соглашения о
расторжении Контракта осуществляется с использованием ПИК ЕАСУЗ с соблюдением
требований, установленных частями 13-14 статьи 94, частями 1.7 и 8.1 статьи 95 Федерального
закона № 44-ФЗ, с последующей гарантированной передачей для подписания и размещения
указанных в настоящем подпункте документов в единую информационную систему в сфере закупок
(далее – ЕИС) в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ.
14.2. Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Контракта:
- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и осуществление
электронного документооборота в соответствии с разделом Контракта «Особые условия» (далее –
уполномоченные должностные лица);
- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в
аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при
исполнении Контракта;
- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном документообороте ПИК ЕАСУЗ
(далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом;
- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в
ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а в случаях, для которых в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрен обмен
электронными документами с использованием ЕИС, в ЕИС;
- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную
квалифицированную электронную подпись.
14.3. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют
равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными
собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в
установленном порядке.
14.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении
Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях
информации.
14.5. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя
содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при
исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на
бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Контрактом (за исключением случаев,
для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд предусмотрен обмен электронными документами с использованием ЕИС).
После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная
за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в
адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо,
17
подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа,
подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.
Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет
проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в
электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу
на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное
сопроводительное
письмо
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке,
предусмотренном Регламентом.
14.6. Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении Контракта с
использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в приложении 3 к Контракту.
14.7. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том
числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для
Сторон осуществляется безвозмездно.
15. Прочие условия
15.1. Если иное не предусмотрено Контрактом или законодательством Российской
Федерации (в том числе частью 16 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ), то все заявления,
уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения (далее –
сообщения) Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по
почте заказным письмом или нарочным по почтовому адресу Стороны, указанному в Контракте,
или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением
оригинала в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки.
В случае направления сообщений с использованием почты или нарочным, сообщения
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой
почты или отметкой получателя на копиях сообщений. В случае отправления сообщений
посредством факсимильной связи и электронной почты, сообщения считаются полученными
Стороной в день их отправки.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по
обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
15.2. Стороны обязуются, начиная с момента заключения Контракта и в течение 3 (трех) лет
после прекращения действия Контракта, не передавать конфиденциальную информацию третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, когда это требуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.3. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными
электронными подписями Сторон.
15.4. При наличии противоречий между условиями, содержащимися в приложениях 1-3 к
Контракту, и условиями иных приложений к Контракту, преимущественную силу имеют
приложения 1-3 к Контракту.
15.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
15.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения (прилагаются
отдельными файлами):
приложение 1 «Сведения об объектах закупки»;
приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты»;
приложение 3 «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении
контракта»;
приложение 4 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов
Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области»;
приложение 5 «Описание объекта закупки (техническое задание)».
16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
18
Заказчик:
Подрядчик:
МИНИСТЕРСТВО
ИНВЕСТИЦИЙ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И
НАУКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сокращенное наименование: МИНИНВЕСТ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Почтовый адрес: Российская Федерация,
143407, Московская обл, Красногорск г,
бульвар Строителей, д.1
Место
нахождения,
адрес:
Российская
Федерация,
143407,
Московская
обл,
Красногорск г, бульвар Строителей, д.1
ИНН 5024131146
КПП 502401001
ОГРН 1125012008021
Банковские реквизиты:
МЭФ Московской области (л/с 03859025220,
МИНИНВЕСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
________________
Банк: ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК
по Московской области г. Москва
БИК 004525987
казн/сч 03221643460000004800
единый казн/сч 40102810845370000004
ОКПО ________________
ОКТМО 46744000001
ОКОПФ ________________
телефон (факс): 7-498-602-06-03
адрес
электронной
почты:
ErmilovVlOl@mosreg.ru
Банк: ________________
БИК ________________
________________
________________
ОКПО ________________
ОКТМО ________________
ОКОПФ ________________
Заказчик:
Сокращенное
наименование:
________________
Почтовый адрес: ________________
Место
нахождения,
адрес:
________________
ИНН ________________
КПП КН ________________
КПП ________________
ОГРН ________________
Банковские реквизиты:
(л/с
________________________________)
телефон (факс): ________________
адрес
электронной
почты:
________________
Подрядчик:
Заместитель
____
(Т. В. _____________
министра
______
Васильев)
___
инвестиций,
промышленност
и
и
науки
Московской
области
____
(_______
______
_________)

=== ФАЙЛ: ↳ Приложение к проекту контракта, сост. 09.10.2026 (архив)/Приложение ПИК к проекту государственного (муниципального) контракта 12873555 2026_10_09-17_56 (МСК).docx | docs/0348200026926000005/Приложение к проекту контракта, сост. 09.10.2026 (архив)/Приложение ПИК к проекту государственного (муниципального) контракта 12873555 2026_10_09-17_56 (МСК).pdf
Приложение 1 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № ___________
Сведения об объектах закупки
1.
Объекты закупки
Таблица 1.1
№ п/п
1
1
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
КОЗ2 / КОЗ
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
Выполнение
работ по
развитию
государственной
информационной
системы
Московской
области
«Инвестиционны
й портал
Московской
области» в части
создания
подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы
«Чат-бот»
(проведение
опытной
эксплуатации
Подсистем) / (не
указано)*
Цена единицы, руб
(не указано)*
Количество
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
1,00 Условная единица (не указано)*
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
№ п/п
2
3
2
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
КОЗ2 / КОЗ
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Выполнение
работ по
развитию
государственной
информационной
системы
Московской
области
«Инвестиционны
й портал
Московской
области» в части
создания
подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы
«Чат-бот»
(проведение
предварительных
испытаний
Подсистем) / (не
указано)*
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Выполнение
работ по
развитию
государственной
информационной
системы
Московской
области
«Инвестиционны
й портал
Московской
области» в части
Цена единицы, руб
Количество
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
№ п/п
4
5
3
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
КОЗ2 / КОЗ
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
создания
подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы
«Чат-бот»
(проведение
приемочных
испытаний
Подсистем) / (не
указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Выполнение
работ по
развитию
государственной
информационной
системы
Московской
области
«Инвестиционны
й портал
Московской
области» в части
создания
подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы
«Чат-бот»
(пусконаладочны
е работы) / (не
указано)*
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Выполнение
работ по
развитию
Цена единицы, руб
Количество
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
(не указано)*
1,00 Условная единица (не указано)*
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
№ п/п
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
КОЗ2 / КОЗ
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
6
4
62.01.11.000 - Услуги
по проектированию и
разработке
информационных
технологий для
прикладных задач и
тестированию
программного
обеспечения
21.205.04.02.01.0
1.002 /
02.02.19.639
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
государственной
информационной
системы
Московской
области
«Инвестиционны
й портал
Московской
области» в части
создания
подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы
«Чат-бот»
(разработка
документации на
Подсистемы и их
части) / (не
указано)*
Выполнение
работ по
развитию
государственной
информационной
системы
Московской
области
«Инвестиционны
й портал
Московской
области» в части
создания
подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы
Цена единицы, руб
(не указано)*
Количество
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
1,00 Условная единица (не указано)*
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
№ п/п
Наименование
объекта закупки по
ОКПД 2 / КТРУ
КОЗ2 / КОЗ
Детализированн
ое наименование
объекта закупки
/ наименование
объекта закупки
в соответствии с
контрактом /
товарный знак
«Чат-бот»
(разработка или
адаптация
программного
обеспечения,
разработка
рабочей
документации) /
(не указано)*
Цена единицы, руб
Количество
Единицы
измерения
Общая стоимость, руб.
Итого:
(не указано)*
* Значение заполняется на этапе заключения контракта.
2. Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги
Таблица 1.2
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара
Требования к гарантии производителя товара
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления
гарантий качества товара, работы, услуги
Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества
товаров, работ, услуг
5
Да
в соответствии с Описание объекта закупки (техническое задание)
в соответствии с Описание объекта закупки (техническое задание)
в соответствии с Описание объекта закупки (техническое задание)
Нет
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
2.1 Обеспечение гарантийных обязательств
Требование обеспечения гарантийных обязательств не установлено.
6
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
Приложение 2 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № ___________
Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты
1. График выполнения обязательств по контракту
1.1.
Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1
№
1.
2.
3.
Наименование
Условия
предоставления
результатов
Сторона,
получающая
исполнение
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Московской области
«Инвестиционный портал Московской области» в части создания подсистемы «Подбор
Разово
Подрядчик
Заказчик
недвижимости» и подсистемы «Чат-бот»
Объект закупки
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Московской области «Инвестиционный портал Московской области» в части создания
подсистемы «Подбор недвижимости» и подсистемы «Чат-бот» (разработка документации на Подсистемы и их части); 1,00; Условная единица; 3 066 666,67 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 раб. дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Московской области
«Инвестиционный портал Московской области» в части создания подсистемы «Подбор
Разово
Подрядчик
Заказчик
недвижимости» и подсистемы «Чат-бот»
Объект закупки
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Московской области «Инвестиционный портал Московской области» в части создания
подсистемы «Подбор недвижимости» и подсистемы «Чат-бот» (разработка или адаптация программного обеспечения, разработка рабочей документации); 1,00;
Условная единица; 7 366 666,67 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 15 раб. дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 35 раб. дн. от даты заключения контракта;
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Московской области
«Инвестиционный портал Московской области» в части создания подсистемы «Подбор
Разово
Подрядчик
Заказчик
недвижимости» и подсистемы «Чат-бот»
Объект закупки
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Московской области «Инвестиционный портал Московской области» в части создания
подсистемы «Подбор недвижимости» и подсистемы «Чат-бот» (пусконаладочные работы); 1,00; Условная единица; 1 516 666,67 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 40 раб. дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 50 раб. дн. от даты заключения контракта;
7
Сторона,
исполняющая
обязательство
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
4.
5.
6.
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Московской области
«Инвестиционный портал Московской области» в части создания подсистемы «Подбор
Разово
Подрядчик
Заказчик
недвижимости» и подсистемы «Чат-бот»
Объект закупки
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Московской области «Инвестиционный портал Московской области» в части создания
подсистемы «Подбор недвижимости» и подсистемы «Чат-бот» (проведение приемочных испытаний Подсистем); 1,00; Условная единица; 1 383 333,33 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 55 раб. дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 65 раб. дн. от даты заключения контракта;
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Московской области
«Инвестиционный портал Московской области» в части создания подсистемы «Подбор
Разово
Подрядчик
Заказчик
недвижимости» и подсистемы «Чат-бот»
Объект закупки
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Московской области «Инвестиционный портал Московской области» в части создания
подсистемы «Подбор недвижимости» и подсистемы «Чат-бот» (проведение опытной эксплуатации Подсистем); 1,00; Условная единица; 1 350 000,00 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 70 раб. дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 80 раб. дн. от даты заключения контракта;
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Московской области
«Инвестиционный портал Московской области» в части создания подсистемы «Подбор
Разово
Подрядчик
Заказчик
недвижимости» и подсистемы «Чат-бот»
Объект закупки
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Московской области «Инвестиционный портал Московской области» в части создания
подсистемы «Подбор недвижимости» и подсистемы «Чат-бот» (проведение предварительных испытаний Подсистем); 1,00; Условная единица; 1 350 000,00 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 85 раб. дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 95 раб. дн. от даты заключения контракта;
* На этапе заключения контракта уточняется в соответствии с предложением участника закупки.
**Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
8
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 2.2
Наименование
обязательства
Выполнение работ по
развитию
государственной
информационной
системы Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чат-бот»
Выполнение работ по
развитию
государственной
информационной
системы Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чат-бот»
Выполнение работ по
развитию
государственной
9
Порядок проведения приемки
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
Документ о приемке
Документ о приемке
(функция СЧФДОП)*
Документ о приемке
(функция СЧФДОП)*
Документ о приемке
(функция СЧФДОП)*
Срок предоставления
документа о приемке
Подрядчиком, срок
осуществления приемки и
оформления результатов
либо направления
мотивированного отказа от
подписания документа о
приемке Заказчиком**
0 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Действие
Ответственная сторона
Подписание
Подрядчик
5 раб. дн. от даты получения
документа
Подписание
Заказчик
0 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Подписание
Подрядчик
5 раб. дн. от даты получения
документа
Подписание
Заказчик
0 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Подписание
Подрядчик
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
Наименование
обязательства
информационной
системы Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чат-бот»
Выполнение работ по
развитию
государственной
информационной
системы Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чат-бот»
Выполнение работ по
развитию
государственной
информационной
системы Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чат-бот»
10
Порядок проведения приемки
приёмку осуществляет заказчик
приёмку осуществляет заказчик
Документ о приемке
Документ о приемке
(функция СЧФДОП)*
Документ о приемке
(функция СЧФДОП)*
Срок предоставления
документа о приемке
Подрядчиком, срок
осуществления приемки и
оформления результатов
либо направления
мотивированного отказа от
подписания документа о
приемке Заказчиком**
Действие
Ответственная сторона
5 раб. дн. от даты получения
документа
Подписание
Заказчик
0 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Подписание
Подрядчик
5 раб. дн. от даты получения
документа
Подписание
Заказчик
0 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
Подписание
Подрядчик
5 раб. дн. от даты получения
документа
Подписание
Заказчик
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
Наименование
обязательства
Выполнение работ по
развитию
государственной
информационной
системы Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чат-бот»
Порядок проведения приемки
приёмку осуществляет заказчик
Документ о приемке
Документ о приемке
(функция СЧФДОП)*
Срок предоставления
документа о приемке
Подрядчиком, срок
осуществления приемки и
оформления результатов
либо направления
мотивированного отказа от
подписания документа о
приемке Заказчиком**
0 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
5 раб. дн. от даты получения
документа
Действие
Ответственная сторона
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94
Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере
закупок
** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
3. Порядок и сроки оплаты
3.1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.3
№
1.
2.
3.
Наименование
Аванс/Оплата
Сумма, руб.* /%
Оплата №01
Оплата
100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Документ о приемке (функция СЧФДОП)» (Выполнение работ по
развитию государственной информационной системы Московской области «Инвестиционный портал Московской области» в части создания подсистемы «Подбор
недвижимости» и подсистемы «Чат-бот»);
Оплата №02
Оплата
100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Документ о приемке (функция СЧФДОП)» (Выполнение работ по
развитию государственной информационной системы Московской области «Инвестиционный портал Московской области» в части создания подсистемы «Подбор
недвижимости» и подсистемы «Чат-бот»);
Оплата №03
Оплата
100% По фактическому объёму
11
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
№
4.
5.
6.
Наименование
Аванс/Оплата
Сумма, руб.* /%
Срок исполнения обязательства Заказчиком** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Документ о приемке (функция СЧФДОП)» (Выполнение работ по
развитию государственной информационной системы Московской области «Инвестиционный портал Московской области» в части создания подсистемы «Подбор
недвижимости» и подсистемы «Чат-бот»);
Оплата №04
Оплата
100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Документ о приемке (функция СЧФДОП)» (Выполнение работ по
развитию государственной информационной системы Московской области «Инвестиционный портал Московской области» в части создания подсистемы «Подбор
недвижимости» и подсистемы «Чат-бот»);
Оплата №05
Оплата
100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Документ о приемке (функция СЧФДОП)» (Выполнение работ по
развитию государственной информационной системы Московской области «Инвестиционный портал Московской области» в части создания подсистемы «Подбор
недвижимости» и подсистемы «Чат-бот»);
Оплата №06
Оплата
100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Документ о приемке (функция СЧФДОП)» (Выполнение работ по
развитию государственной информационной системы Московской области «Инвестиционный портал Московской области» в части создания подсистемы «Подбор
недвижимости» и подсистемы «Чат-бот»);
* Значение заполняется на этапе заключения контракта.
** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
3.2. Размер аванса
Выплата аванса не предусмотрена.
3.3. Удержания из оплаты
Таблица 2.4
Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей
Заказчик удерживает сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных
заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю)
12
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
Нет
Да
4. Место выполнения работ
Таблица 2.5
Получатель
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
13
Место выполнения работ
Московская область, городской округ Красногорск , Красногорск г, БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ,
1
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
5.1. Срок исполнения контракта
Таблица 2. 6
Начало исполнения контракта
0 дн. от даты заключения контракта
Срок окончания исполнения контракта
105 раб. дн. от даты заключения контракта
14
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
5.2. Срок исполнения отдельных этапов
Таблица 2. 7
№ этапа
1
2
3
4
5
6
15
Наименование обязательства
Выполнение работ по развитию
государственной
информационной
системы
Московской
области
«Инвестиционный портал Московской
области» в части создания подсистемы
«Подбор недвижимости» и подсистемы
«Чат-бот»
Выполнение работ по развитию
государственной
информационной
системы
Московской
области
«Инвестиционный портал Московской
области» в части создания подсистемы
«Подбор недвижимости» и подсистемы
«Чат-бот»
Выполнение работ по развитию
государственной
информационной
системы
Московской
области
«Инвестиционный портал Московской
области» в части создания подсистемы
«Подбор недвижимости» и подсистемы
«Чат-бот»
Выполнение работ по развитию
государственной
информационной
системы
Московской
области
«Инвестиционный портал Московской
области» в части создания подсистемы
«Подбор недвижимости» и подсистемы
«Чат-бот»
Выполнение работ по развитию
государственной
информационной
системы
Московской
области
«Инвестиционный портал Московской
области» в части создания подсистемы
«Подбор недвижимости» и подсистемы
«Чат-бот»
Выполнение работ по развитию
государственной
информационной
системы
Московской
области
«Инвестиционный портал Московской
области» в части создания подсистемы
«Подбор недвижимости» и подсистемы
«Чат-бот»
Начало этапа
0 раб. дн. от даты
заключения контракта
Срок окончания этапа
20 раб. дн. от даты
заключения контракта
Цена этапа*
3 066 666,67
% аванса от цены этапа
0,00%
Размер аванса, руб.
(не указано)**
15 раб. дн. от даты
заключения контракта
40 раб. дн. от даты
заключения контракта
7 366 666,67
0,00%
(не указано)**
40 раб. дн. от даты
заключения контракта
60 раб. дн. от даты
заключения контракта
1 516 666,67
0,00%
(не указано)**
55 раб. дн. от даты
заключения контракта
75 раб. дн. от даты
заключения контракта
1 383 333,33
0,00%
(не указано)**
70 раб. дн. от даты
заключения контракта
90 раб. дн. от даты
заключения контракта
1 350 000,00
0,00%
(не указано)**
85 раб. дн. от даты
заключения контракта
105 раб. дн. от даты
заключения контракта
1 350 000,00
0,00%
(не указано)**
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
* На этапе заключения контракта уточняется в соответствии с предложением участника закупки.
** Значение заполняется на этапе заключения контракта.
6. Обеспечение исполнения контракта
Размер
обеспечения
исполнения
контракта, % от
НМЦК
30
Сумма
обеспечения
исполнения
контракта, руб.*
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
Реквизиты для
перечисления обеспечения
исполнения контракта
Срок возврата
денежных средств,
внесенных в
качестве
обеспечения
исполнения
контракта, дн.
Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия
независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №
44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок
действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией,
не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна содержать в том числе
указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой
гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.Требования к
предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи
37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях: 1) заключения контракта с
участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки
услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением,
государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом
которого является выдача независимой гарантии.
ОКЦ № 1 ГУ Банка России
по ЦФО//УФК по
Московской области г.
Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский
счёт:
03222643460000004800
Корреспондентский/
банковский счёт:
40102810845370000004
Лицевой счёт: 05859025220
30
В реквизите «Назначение
платежа» платежного
поручения перед текстовым
указанием назначения
платежа указывается ИКЗ,
который отделяется
знаком «//»
* Заполняется на этапе заключения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 и части 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44ФЗ.
16
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
Приложение 3 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № ___________
Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1. Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств
Таблица 3.1
Обязательство по
контракту
Выполнение работ по
развитию
государственной
информационной
системы Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чат-бот»
Выполнение работ по
развитию
государственной
информационной
системы Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чат-бот»
Выполнение работ по
развитию
государственной
информационной
17
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Документ о приемке (функция
СЧФДОП)
Документ о приемке (функция
СЧФДОП)
Документ о приемке (функция
СЧФДОП)
Срок направления и
подписания документов
0 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
Ответственная сторона
Подрядчик
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
5 раб. дн. от даты
получения документа
Заказчик
Подписание
0 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
Подрядчик
Подписание
5 раб. дн. от даты
получения документа
Заказчик
Подписание
0 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
Подрядчик
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
Обязательство по
контракту
системы Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чат-бот»
Выполнение работ по
развитию
государственной
информационной
системы Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чат-бот»
Выполнение работ по
развитию
государственной
информационной
системы Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чат-бот»
Выполнение работ по
развитию
государственной
информационной
системы Московской
области
18
Наименование документа
Документ о приемке (функция
СЧФДОП)
Документ о приемке (функция
СЧФДОП)
Документ о приемке (функция
СЧФДОП)
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Срок направления и
подписания документов
Ответственная сторона
Подписание
5 раб. дн. от даты
получения документа
Заказчик
Подписание
0 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
Подрядчик
Подписание
5 раб. дн. от даты
получения документа
Заказчик
Подписание
0 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
Подрядчик
Подписание
5 раб. дн. от даты
получения документа
Заказчик
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
0 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
5 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
Подрядчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания подсистемы
Выполнение работ по
развитию
государственной
информационной
системы Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чат-бот»
Выполнение работ по
развитию
государственной
информационной
системы Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чат-бот»
19
Наименование документа
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Способ предоставления
документа
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Действие сторон
Срок направления и
подписания документов
Ответственная сторона
Подписание
4 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция СЧФДОП)"
Заказчик
Подписание
4 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция СЧФДОП)"
Заказчик
Подписание
4 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция СЧФДОП)"
Заказчик
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
Обязательство по
контракту
Выполнение работ по
развитию
государственной
информационной
системы Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чат-бот»
Выполнение работ по
развитию
государственной
информационной
системы Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чат-бот»
Выполнение работ по
развитию
государственной
информационной
системы Московской
области
«Инвестиционный
портал Московской
области» в части
создания подсистемы
«Подбор
недвижимости» и
подсистемы «Чат-бот»
Оплата №01
20
Наименование документа
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Способ предоставления
документа
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Платежное поручение
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Действие сторон
Срок направления и
подписания документов
Ответственная сторона
Подписание
4 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция СЧФДОП)"
Заказчик
Подписание
4 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция СЧФДОП)"
Заказчик
Подписание
4 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция СЧФДОП)"
Заказчик
Подписание
0 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
Заказчик
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Оплата №02
Платежное поручение
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Оплата №03
Платежное поручение
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Оплата №04
Платежное поручение
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Оплата №05
Платежное поручение
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Оплата №06
Платежное поручение
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Срок направления и
подписания документов
0 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
0 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
0 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
0 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
0 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
Ответственная сторона
Заказчик
Заказчик
Заказчик
Заказчик
Заказчик
* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального
закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок
2. Порядок и сроки оформления иных документов при исполнении обязательств
Отсутствуют
21
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
3. Порядок и сроки проведения экспертизы
Таблица 3.3
Наименование обязательства
Выполнение работ по развитию
государственной информационной
системы Московской области
«Инвестиционный портал Московской
области» в части создания подсистемы
«Подбор недвижимости» и подсистемы
«Чат-бот»
Выполнение работ по развитию
государственной информационной
системы Московской области
«Инвестиционный портал Московской
области» в части создания подсистемы
«Подбор недвижимости» и подсистемы
«Чат-бот»
Выполнение работ по развитию
государственной информационной
системы Московской области
«Инвестиционный портал Московской
области» в части создания подсистемы
«Подбор недвижимости» и подсистемы
«Чат-бот»
Выполнение работ по развитию
государственной информационной
системы Московской области
«Инвестиционный портал Московской
области» в части создания подсистемы
«Подбор недвижимости» и подсистемы
«Чат-бот»
Выполнение работ по развитию
государственной информационной
системы Московской области
«Инвестиционный портал Московской
области» в части создания подсистемы
«Подбор недвижимости» и подсистемы
«Чат-бот»
22
Порядок проведения экспертизы
Документ, оформляемый по результатам
экспертизы
Срок проведения экспертизы и оформления
результатов
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
4 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция
СЧФДОП)"
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
4 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция
СЧФДОП)"
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
4 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция
СЧФДОП)"
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
4 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция
СЧФДОП)"
Силами заказчика
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
4 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция
СЧФДОП)"
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
Наименование обязательства
Выполнение работ по развитию
государственной информационной
системы Московской области
«Инвестиционный портал Московской
области» в части создания подсистемы
«Подбор недвижимости» и подсистемы
«Чат-бот»
Порядок проведения экспертизы
Силами заказчика
Документ, оформляемый по результатам
экспертизы
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Срок проведения экспертизы и оформления
результатов
4 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция
СЧФДОП)"
4. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара
Отсутствуют
23
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
Приложение 4 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № ___________
Регламент электронного документооборота
Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области
1.1. Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления
закупками Московской области (далее – Регламент) определяет общие правила осуществления информационного взаимодействия между
Сторонами Контракта посредством обмена электронными документами при исполнении Контракта через Портал исполнения контрактов
Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ).
1.2. Настоящий Регламент является приложением к государственному контракту (муниципальному контракту, контракту),
заключенному в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Контракт).
1.3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия и термины:
Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области - подсистема Единой
автоматизированной системы управления закупками Московской области, обеспечивающая осуществление обмена электронными
документами в ходе исполнения контрактов, а также контроля текущего исполнения сторонами обязательств по контракту.
Структурированный электронный документ – электронный документ, сформированный/импортированный в ПИК ЕАСУЗ при помощи
соответствующих интерфейсов ПИК ЕАСУЗ.
Неструктурированный электронный документ – электронный документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой
форме и не имеет заранее определенной структуры данных в ПИК ЕАСУЗ (в том числе сканированные версии документов, ранее
составленные на бумажных носителях информации).
Личный кабинет – рабочая область Стороны Контракта в ПИК ЕАСУЗ, доступная только зарегистрированным в ПИК ЕАСУЗ
пользователям - сотрудникам заказчика, подрядчика.
Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям и терминам, установленным
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.
1.4. Обмен электронными документами между Сторонами Контракта в ПИК ЕАСУЗ осуществляется посредством системы
электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской
области (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ), интегрированной с ПИК ЕАСУЗ.
1.5. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также использование функционала ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ в
целях осуществления электронного документооборота для Сторон Контракта осуществляется безвозмездно.
1.6. Обеспечение эксплуатации ПИК ЕАСУЗ, а также техническую поддержку Сторонам Контракта при использовании ПИК ЕАСУЗ,
в том числе в части функционирования ЭДО ПИК ЕАСУЗ, осуществляет Государственное бюджетное учреждение Московской области
«Центр развития цифровых технологий».
24
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
1.7. При формировании и обмене электронными документами Стороны Контракта должны руководствоваться положениями
настоящего Регламента, а также информационными материалами, размещенными в открытом доступе на сайте http://pik.mosreg.ru.
2. Обязательными требованиями к Сторонам Контракта для осуществления работы с электронным документооборотом в ПИК ЕАСУЗ
являются:
- наличие у Стороны Контракта сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), полученного в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в одном из аккредитованных
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющих центров;
- наличие автоматизированного рабочего места (АРМ);
- наличие регистрации в ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ПИК ЕАСУЗ описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК
ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- наличие регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ также описана в документе «Памятка по
регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- использование для подписания электронных документов КЭП средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ),
сертифицированных в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации к СКЗИ и полученного Стороной Контракта с
соблюдением требований законодательства.
Согласно аттестату соответствия Государственной информационной системы Единой автоматизированной системы управления
закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) ЕАСУЗ соответствует требованиям нормативной документации по безопасности
информации по 2 классу защищенности и не предназначена для обработки информации ограниченного доступа.
В этой связи в ПИК ЕАСУЗ обрабатываются исключительно общедоступные персональные данные. Ответственность за внесение
персональных данных третьих лиц несет сторона, внесшая сведения.
3. При осуществлении электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ каждая из Сторон Контракта несёт следующие обязанности:
3.1. После осуществления регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ произвести регистрацию своей организации (индивидуального
предпринимателя) в ПИК ЕАСУЗ.
3.2. Направлять при осуществлении электронного документооборота документы и сведения, предусмотренные условиями Контракта.
3.3. Нести ответственность за содержание, достоверность и целостность отправляемых Стороной Контракта документов и сведений
через ПИК ЕАСУЗ, ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений.
3.4. Обеспечить режим хранения сертификата КЭП и закрытого ключа КЭП, исключающий неавторизованный доступ к ним третьих
лиц.
4. Основными правилами организации электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ являются:
4.1. Все документы и сведения, предусмотренные условиями контракта , направляемые Сторонами Контракта между собой в ПИК
ЕАСУЗ, должны быть в форме электронных документов.
4.2. Электронные документы, передаваемые в системе ПИК ЕАСУЗ между Сторонами Контракта, должны быть подписаны в ЭДО
ПИК ЕАСУЗ КЭП лиц, имеющих право действовать от имени соответствующей Стороны Контракта.
4.3. Электронный документ, подписанный КЭП и переданный между Сторонами Контракта через ЭДО ПИК ЕАСУЗ, имеет такую же
юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного
25
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
документа правовые последствия. Электронные документы, подписанные КЭП в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не требуют дублирования документами,
оформленными на бумажных носителях информации.
4.4. После подписания электронного документа КЭП у Оператора ЭДО ПИК ЕАСУЗ такой электронный документ получает статус
«Подписан» в ПИК ЕАСУЗ, с указанием кем и когда подписан.
4.5. Факт и дата доставки любого электронного документа, направленного посредством ПИК ЕАСУЗ, а также факт и дата получения
надлежащего уведомления о доставке такого электронного документа, подтверждаются поступлением в раздел «Уведомления» Личного
кабинета Стороны по контракту соответствующего уведомления, содержащего дату его поступления.
Фактом и датой начала работы в Личном кабинете ПИК ЕАСУЗ Стороны признается момент регистрации Стороны в ПИК ЕАСУЗ.
Сведения о регистрации Стороны формируются в ПИК ЕАСУЗ автоматизировано после прохождения регистрации и фиксируются в разделе
«Зарегистрированные заказчики и исполнители».
4.6. Через систему ЭДО ПИК ЕАСУЗ передаются следующие типы электронных документов:
4.6.1. Структурированные электронные документы в формате XML, формируемые Сторонами с использованием средств интерфейса
ПИК ЕАСУЗ и подписываемые КЭП.
4.6.2. Неструктурированные электронные документы, подписываемые (заверяемые) КЭП и загружаемые Сторонами с использованием
средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ.
4.6.3. Электронные документы, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой.
4.7. Правила формирования для подписания структурированных электронных документов:
4.7.1. Структурированный электронный документ формируется Стороной Контракта в ПИК ЕАСУЗ посредством:
4.7.1.1. Функционала ПИК ЕАСУЗ по созданию структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При формировании электронного
документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность внесенных данных. Документы, сформированные с нарушением
данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1.2. Функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При импорте в ПИК ЕАСУЗ
структурированного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность импортируемых данных, соответствие
формату. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1 .3. Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ
необходимо сформировать XML документ соответствующего формата и его печатную форму. Общий объем электронного документа ПИК
ЕАСУЗ не должен превышать 40 Мб. Структурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены
в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.
4.8. Правила формирования для подписания неструктурированных электронных документов:
4.8.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной Контракта с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ по
импорту неструктурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. В ПИК ЕАСУЗ могут быть загружены файлы следующих типов:
.7z, .doc, .docx, .gif, .jpg,. jpeg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip. Документы, импортируемые с нарушением данных
требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.8.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ
необходимо сформировать печатную форму данного электронного документа. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ должен
26
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
не превышать 40 Мб. Неструктурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК
ЕАСУЗ на подписание.
4.9. Правила передачи файлов:
4.9.1. В случае передачи неструктурированного файла Сторона Контракта самостоятельно несет ответственность за содержание такого
документа.
4.9.2. В случае передачи Стороной Контракта структурированного файла ПИК ЕАСУЗ предоставляет средства для формирования
такого документа. При этом Сторона Контракта обязана подписать и приложить к направляемому электронному документу именно тот файл,
который был сформирован ей средствами ПИК ЕАСУЗ.
4.9.3. Направляемые файлы между Сторонами Контракта должны быть подписаны КЭП с помощью интерфейса ЭДО ПИК ЕАСУЗ.
4.10. Правила передачи электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой:
- для передачи в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой
службой, используется программное обеспечение ПИК ЕАСУЗ.
5. Сторона, подписавшая электронный документ, может отозвать данный электронный документ до его подписания Стороной, в адрес
которой данный документ был направлен, в следующем порядке:
- Сторона, подписавшая электронный документ, посредством интерфейса ПИК ЕАСУЗ направляет уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об
отзыве электронного документа;
- в случае если отзываемый электронный документ подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то направить
уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве невозможно;
- в случае если отзываемый документ не подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то при направлении
уведомления в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве происходит автоматизированный отзыв данного документа.
Для документов с односторонней подписью возможность отзыва подписанного электронного документа не предусмотрена.
6. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами
при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажном носителе информации в порядке и
сроки, предусмотренные контрактом.
Сбоем признается нарушение работы ПИК ЕАСУЗ либо ЭДО ПИК ЕАСУЗ, при котором невозможно обеспечить электронный
документооборот в течение срока, указанного в таблице «Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ» (далее – Таблица)
и при этом выполнены следующие условия:
а) сбой в работе возник в период с 07 00 до 21 00 московского времени в рабочие дни;
б) Стороной, направляющей документ, направлена заявка в службу Технической поддержки с приложением принт-скрина страницы
Портала исполнения контракта, либо портала Оператора ЭДО, содержащего сведения о характере сбоя;
в) по результатам рассмотрения заявки службой Технической поддержки сбой не устранен в течение 240 мин. с момента получения
заявки. При этом:
- если заявка подана не в рабочий день, то время ее рассмотрения начинается с 09 00 первого рабочего дня, следующего за днем подачи
заявки;
- если заявка подана в рабочий день до 09 00, то ее рассмотрение начинается в этот рабочий день с 09 00;
27
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
- если заявка подана в рабочий день после 18 00, то ее рассмотрение начинается с 09 00 следующего рабочего дня;
- если заявка подана в промежуток с 16 00 до 18 00 рабочего дня, то ее рассмотрение переносится на следующий рабочий день в той
части времени, которая является разницей между 240 минутами, предоставляемыми на ее рассмотрение и количеством минут, исчисляемым
с момента подачи заявки до 18 00 рабочего дня.
Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Таблица 1
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
Описание ситуации/проблемы
Недоступность Системы ПИК ЕАСУЗ
Недоступность ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Невозможность выполнения процедуры входа в личный кабинет ПИК ЕАСУЗ
Невозможность формирования электронного документа, либо прикрепления электронного документа (файла)
Невозможность передачи электронного документа для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Невозможность подписания электронного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Невозможность передачи сведений из ЕИС в ПИК ЕАСУЗ о заключении контракта либо об изменении статуса контракта
28
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:286487-26
Продолжительность
240 мин.
240 мин.
240 мин.
240 мин.
240 мин.
240 мин.
240 мин.
